Цена контракта и порядок расчетов

Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить канцелярские товары для нужд ***в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему контракту) (далее – товар), а Заказчик на условиях настоящего контракта принять и своевременно оплатить поставленный товар.

1.2. Срок поставки товара: с даты заключения муниципального контракта по 20.12.2017 г. (включительно) по заявкам Заказчика. Периодичность подачи заявок – 1 раз за этап. Этапы указаны в п. 5.1. настоящего контракта.

Срок исполнения заявки - 3 календарных дня с даты подачи заявки.

1.3. Поставка товара осуществляется по следующему адресу: г. *, ул.*, д. *, каб.* (первый этаж).

Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет _______________ руб. (_____________ руб. _______ коп.) в т.ч. НДС / без НДС.

2.2. В цену контракта включены все налоги, сборы, другие обязательные платежи, а также стоимость доставки товара Заказчику, выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

2.3. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ.

2.4. Оплата осуществляется Заказчиком поэтапно в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежным поручением по факту поставки товара в течение 30 календарных дней после подписания Сторонами акта приема-передачи товара и предоставления Поставщиком товарной накладной, счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС). Аванс не предусмотрен. Датой оплаты является дата списания средств с лицевого счета Заказчика. Этапы указаны в п. 5.1. настоящего контракта.

2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта приема-передачи товара, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по контракту. Оплата осуществляется на основании, представленных Поставщиком счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС), а также акта приема-передачи товара, оформленного в соответствии с требованиями настоящего пункта.

2.6. Источник финансирования: бюджет города на 2017 год.

2.7. В случае если Исполнителем по настоящему контракту является физическое лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. В течение одного рабочего дня с даты заключения контракта направить Поставщику сведения о своих представителях, уполномоченных на организацию выполнения обязательств по настоящему контракту, с указанием ФИО, должности, контактного телефона, номера факса, адреса электронной почты.

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением условий настоящего Контракта.

3.1.3. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара, в т.ч. обеспечить присутствие своих уполномоченных представителей для приемки товара в день, время и месте, определенных условиями контракта.

3.1.4. Уведомить Поставщика в случае отказа от приема поставленного товара о причинах данного отказа.

3.1.5. Отказаться от приемки товара в связи с его несоответствием условиям настоящего Контракта.

3.1.6. Оплатить поставленный и принятый на условиях настоящего Контракта товар.

3.1.7. Для проверки результатов исполнения контракта в части их соответствия условиям контракта провести экспертизу поставленного товара в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.2. Поставщик обязан:

3.2.1. В течение одного рабочего дня с даты заключения контракта направить Заказчику сведения о месте своего фактического нахождения, адресе для почтовой корреспонденции, своих представителях, уполномоченных на организацию и выполнение обязательств по контракту, с указанием ФИО, должности, контактного телефона, номера факса, адреса электронной почты.

3.2.2. Совершить все необходимые действия для поставки товара в срок, установленный в п.1.2. настоящего контракта.

3.2.3. Поставить и передать Заказчику товар надлежащего качества своевременно и в полном объеме в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.2.4. Доставить товар до Заказчика, выполнить погрузочно-разгрузочные работы за счет собственных средств.

3.2.5. Гарантировать качество и соответствие поставленного товара требованиям, установленным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему контракту).

3.2.6. Обеспечить присутствие уполномоченного представителя при осуществлении приемки товара.

3.2.7. Предоставить Заказчику оригиналы сопроводительных документов (счет, счет-фактуру (для плательщиков НДС), товарную накладную, документы, удостоверяющие качество товара, акт приема-передачи товара).

3.2.8. Содействовать в проведении экспертизы, предоставлять материалы, относящиеся к предмету экспертизы на основании запросов экспертов, экспертных организаций, проводящих экспертизу по контракту.

3.2.9. В случае обнаружения Заказчиком недостатков поставленного товара, произвести их замену товаром надлежащего качества в срок, установленный Заказчиком.

3.2.10. Оплатить штраф (неустойку, пени), начисленный Заказчиком в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. Привлечь независимую экспертную организацию (эксперта) для определения качества поставленного товара. Оплата расходов на проведение экспертизы осуществляется за счет средств Заказчика.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать своевременного принятия Заказчиком товара, соответствующего условиям настоящего контракта.

3.4.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный и принятый Заказчиком товар в соответствии с разделом 2 контракта.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

6.2. Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных контрактом. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней):

6.2.1. в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063 по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле (где - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.2.2. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительством РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063 и устанавливается в размере ____ %* от цены контракта, что составляет ___________ руб.

* - Размер штрафа устанавливается в зависимости от цены контракта:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.3. Все неустойки (пени и штрафы), подлежащие выплате Поставщиком Заказчику, перечисляются на счет Управления Федерального Казначейства по области в доход бюджета города.

6.4. В случае если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени), Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) в порядке, предусмотренном п. 2.5. Контракта. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета возлагается на Заказчика.

6.5. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных контрактом. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней):

6.5.1. в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик уплачивает Поставщику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.5.2. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик уплачивает Поставщику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительством РФ от 25 ноября 2013 г. №1063 и устанавливается в размере ____** % от цены контракта, что составляет _______________ руб.

** - Размер штрафа устанавливается в зависимости от цены контракта:

а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.6. Поставщик несет полную ответственность за причинение ущерба третьим лицам, возникшего по вине Поставщика в ходе исполнения контракта.

6.7. Применение неустоек (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по контракту.

6.8. Все непредвиденные расходы оплачиваются за счет Поставщика и являются его риском при исполнении контракта.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Расторжение настоящего контракта возможно по взаимному соглашению Сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении контракта в следующих случаях:

8.2.1. при существенном нарушении условий контракта Поставщиком в соответствии с пп. 1 п.2 ст. 450 ГК РФ;

8.2.2. в случае просрочки исполнения обязательств по поставке товара более чем на 2 календарных дня;

8.2.3. в случае существенного нарушения требований к качеству поставленного товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

8.2.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров для государственных или муниципальных нужд и др.), в том числе в следующих случаях:

8.3.1. при существенном нарушении контракта Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ);

8.3.2. в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);

8.3.3. в случае существенного нарушения требований к качеству поставленного товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

8.3.4. в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);

8.3.5. если Поставщик в установленный срок не выполнил требование Заказчика о допоставке товара или замене некачественного товара товаром надлежащего качества.

8.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением о проведении запроса котировок требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

8.5. Порядок одностороннего отказа от исполнения контракта установлен статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон о контрактной системе) и включает в себя следующие положения:

8.6. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.7. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе в сфере закупок и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе в сфере закупок.

8.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.11. Информация о Поставщике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Законом о контрактной системе порядке в реестр недобросовестных Поставщиков.

8.12. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.13. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком данного требования считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

8.14. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.15. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.16. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА*

9.1. Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

9.2. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде:

- безотзывной банковской гарантии, выданной банком и отвечающей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

9.3. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

9.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

9.5. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по контракту Заказчик оставляет за собой право применить меры ответственности, предусмотренные разделом 6 контракта, а также будет вынужден:

- обратиться с требованием о выплате денежной суммы (в пределах размера обеспечения по контракту) в банк - гарант (если Поставщиком было предоставлено обеспечение исполнения контракта в форме банковской гарантии);

- удержать денежную сумму из суммы, перечисленной Поставщиком на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта (если Поставщиком было предоставлено обеспечение исполнения контракта путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет);

- обратиться в суд с иском о взыскании суммы неустойки (штрафа, пени), начисленных в соответствии с разделом 6 контракта, а также судебных расходов.

9.6. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9.7. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

9.8. В случае, если Поставщик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту выбрал внесение денежных средств, возврат таких денежных средств Поставщику производится в следующем порядке:

- в случае надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по контракту денежные средства возвращаются в течение 15 рабочих дней после подписания итоговых документов о приемке. В течение 3 рабочих дней со дня подписания итоговых документов о приемке Поставщик направляет Заказчику информационное письмо, в котором указывает реквизиты расчетного счета для возврата обеспечения исполнения Контракта. В случае отсутствия такого письма, возврат обеспечения исполнения контракта осуществляется на расчетный счет, указанный в Контракте;

- в случае неисполнения принятых на себя обязательств по контракту (за исключением основного обязательства) или ненадлежащего исполнения обязательств денежные средства возвращаются в течение 15 рабочих дней после подписания итоговых документов о приемке. В течение 3 рабочих дней со дня подписания итоговых документов о приемке Поставщик направляет Заказчику информационное письмо, в котором указывает реквизиты расчетного счета для возврата обеспечения исполнения Контракта. В случае отсутствия такого письма, возврат обеспечения исполнения контракта осуществляется на расчетный счет, указанный в Контракте. При этом денежные средства возвращаются в размере, пропорционально уменьшенном на сумму денежных средств, удержанных Заказчиком в счет возмещения неустоек (штрафов, пеней), отнесения расходов на Поставщика при поставке товара третьими лицами (в случаях предусмотренных контрактом) и иных убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по контракту;

В случае неисполнения основного обязательства по контракту, денежные средства Поставщику не возвращаются.

* Раздел 9 настоящего контракта исключается в случае, если Поставщиком является:

- государственное или муниципальное казенное учреждение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 09.04.2018 г. (включительно).

10.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в течение 10-ти дней разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде области (в случае заключения контракта с физическим лицом - в иных судебных инстанциях города).

10.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются действующим законодательством РФ.

10.4. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 3-х рабочих дней об изменении адресов и реквизитов, указанных в контракте.

10.5. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.6. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.7. Для целей настоящего контракта под рабочими днями понимаются дни с понедельника по пятницу, нерабочими днями являются суббота и воскресенье и установленные статьей 112 Трудового кодекса РФ праздничные дни, в том числе праздничные дни, перенесенные Правительством РФ на рабочие дни.

10.8. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах и имеет юридическую силу.

10.9. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация.

Спецификация

№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара*	Ед. измерения	Кол-во в ед. измерения.	Цена за ед., руб**.	Стоимость, руб.
Итого:

* - При заключении контракта в Таблицу Заказчиком вносятся характеристики товаров, указанные в заявке участника на участие в запросе котировок,с которым заключается контракт.

** - При заключении Контракта для установления цены за единицу товара рассчитывается коэффициент снижения цены Контракта по результатам запроса котировокот начальной (максимальной) цены Контракта. Цена за единицу товара (представлена в обосновании Н(М)ЦК) снижается на рассчитанный коэффициент прямо пропорционально по каждой позиции.

Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить канцелярские товары для нужд ***в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему контракту) (далее – товар), а Заказчик на условиях настоящего контракта принять и своевременно оплатить поставленный товар.

1.2. Срок поставки товара: с даты заключения муниципального контракта по 20.12.2017 г. (включительно) по заявкам Заказчика. Периодичность подачи заявок – 1 раз за этап. Этапы указаны в п. 5.1. настоящего контракта.

Срок исполнения заявки - 3 календарных дня с даты подачи заявки.

1.3. Поставка товара осуществляется по следующему адресу: г. *, ул.*, д. *, каб.* (первый этаж).

Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет _______________ руб. (_____________ руб. _______ коп.) в т.ч. НДС / без НДС.

2.2. В цену контракта включены все налоги, сборы, другие обязательные платежи, а также стоимость доставки товара Заказчику, выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

2.3. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ.

2.4. Оплата осуществляется Заказчиком поэтапно в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежным поручением по факту поставки товара в течение 30 календарных дней после подписания Сторонами акта приема-передачи товара и предоставления Поставщиком товарной накладной, счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС). Аванс не предусмотрен. Датой оплаты является дата списания средств с лицевого счета Заказчика. Этапы указаны в п. 5.1. настоящего контракта.

2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта приема-передачи товара, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по контракту. Оплата осуществляется на основании, представленных Поставщиком счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС), а также акта приема-передачи товара, оформленного в соответствии с требованиями настоящего пункта.

2.6. Источник финансирования: бюджет города на 2017 год.

2.7. В случае если Исполнителем по настоящему контракту является физическое лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. В течение одного рабочего дня с даты заключения контракта направить Поставщику сведения о своих представителях, уполномоченных на организацию выполнения обязательств по настоящему контракту, с указанием ФИО, должности, контактного телефона, номера факса, адреса электронной почты.

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением условий настоящего Контракта.

3.1.3. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара, в т.ч. обеспечить присутствие своих уполномоченных представителей для приемки товара в день, время и месте, определенных условиями контракта.

3.1.4. Уведомить Поставщика в случае отказа от приема поставленного товара о причинах данного отказа.

3.1.5. Отказаться от приемки товара в связи с его несоответствием условиям настоящего Контракта.

3.1.6. Оплатить поставленный и принятый на условиях настоящего Контракта товар.

3.1.7. Для проверки результатов исполнения контракта в части их соответствия условиям контракта провести экспертизу поставленного товара в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.2. Поставщик обязан:

3.2.1. В течение одного рабочего дня с даты заключения контракта направить Заказчику сведения о месте своего фактического нахождения, адресе для почтовой корреспонденции, своих представителях, уполномоченных на организацию и выполнение обязательств по контракту, с указанием ФИО, должности, контактного телефона, номера факса, адреса электронной почты.

3.2.2. Совершить все необходимые действия для поставки товара в срок, установленный в п.1.2. настоящего контракта.

3.2.3. Поставить и передать Заказчику товар надлежащего качества своевременно и в полном объеме в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.2.4. Доставить товар до Заказчика, выполнить погрузочно-разгрузочные работы за счет собственных средств.

3.2.5. Гарантировать качество и соответствие поставленного товара требованиям, установленным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему контракту).

3.2.6. Обеспечить присутствие уполномоченного представителя при осуществлении приемки товара.

3.2.7. Предоставить Заказчику оригиналы сопроводительных документов (счет, счет-фактуру (для плательщиков НДС), товарную накладную, документы, удостоверяющие качество товара, акт приема-передачи товара).

3.2.8. Содействовать в проведении экспертизы, предоставлять материалы, относящиеся к предмету экспертизы на основании запросов экспертов, экспертных организаций, проводящих экспертизу по контракту.

3.2.9. В случае обнаружения Заказчиком недостатков поставленного товара, произвести их замену товаром надлежащего качества в срок, установленный Заказчиком.

3.2.10. Оплатить штраф (неустойку, пени), начисленный Заказчиком в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. Привлечь независимую экспертную организацию (эксперта) для определения качества поставленного товара. Оплата расходов на проведение экспертизы осуществляется за счет средств Заказчика.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать своевременного принятия Заказчиком товара, соответствующего условиям настоящего контракта.

3.4.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный и принятый Заказчиком товар в соответствии с разделом 2 контракта.