Обязанности и права Исполнителя

3.1. Исполнитель обязан:

- выполнять работы на автодорогах и искусственных сооружениях в объёмах и в сроки, установленные Контрактом, описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями, предъявляемыми правилами, действующими на время исполнения работ стандартами, нормами и другими нормативно-техническими документами к состоянию проезжей части, обочин, обстановки пути, земляного полотна, искусственных сооружений, придорожной полосы и т.д.

- обеспечить целевое, экономное использование финансовых и материальных ресурсов;

3.2. Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами или силами и средствами привлеченных организаций.

3.3. Исполнитель обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работы или делающих дальнейшее продолжение работы невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

3.4. Исполнитель обязуется приступить к работе по письменной заявке от ответственного лица по Администрации Пыталовского района Псковской области.

3.5. Ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, произошедшее по независящим от Исполнителя причинам, не является нарушением договорных обязательств.

3.6. Исполнитель ежемесячно осуществляет сдачу выполненных работ в соответствии с требованиями описания объекта закупки, а до 30 числа текущего месяца составляет и передаёт Заказчику документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Контракта.

3.7. Ответственное лицо по приемке работ обязано осуществлять приемку выполненных работ с подписью наряда-рапорта либо товаротранспортных листов, являющихся основанием для составления акта выполненных работ.

3.8. Акт выполненных работ подписывается обеими сторонами в течение 5 дней с момента получения. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон, об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

Обязанности и права Заказчика

4.1. Заказчик осуществляет ежемесячную приёмку выполненных работ на автодорогах и искусственных сооружениях в последние 5 рабочих дней отчётного месяца с оформлением соответствующих актов приёмки работ, являющихся основанием для оплаты работ. Приёмка работ осуществляется путем подписания представителем Заказчика акта выполненных работ. При необходимости, в целях приемки выполненных работ, представитель Заказчика осуществляет обследования автодорог и искусственных сооружений, на предмет выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.2. Заказчик обязан производить оплату выполненных Исполнителем и принятых работ в соответствии с условиями Контракта.

4.3. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными в законе, вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Контракта. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки.

Ответственность сторон.

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в размере __________________________ руб. (2,5 % от цены контракта)

Размер указанного штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», и определяется в следующем порядке:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле (где - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

5.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в размере ____________________________ руб. (10 % от цены контракта)

Размер указанного штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» и определяется в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Срок действия Контракта

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, разрешаются путем переговоров.

7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры по настоящему Контракту передаются в Арбитражный суд Псковской области.