Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

4.1. Подрядчик обязан известить Заказчика о выполнении работ посредством электронной почты.

4.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется Актом сдачи-приемки работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

4.3. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Договора, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет Акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней после получения указанного Акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

Ответственность сторон

5.1. За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения работ Подрядчик, при наличии письменной претензии, уплачивает Заказчику пеню в размере0,1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 1%.

5.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей, Заказчик, при наличии письменной претензии, уплачивает Подрядчику пеню в размере0,1% от не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 1%.

5.3. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

Действие обстоятельств непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

Порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 6.4 настоящего Договора либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.3. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 3.4.2 настоящего Договора без возмещения Подрядчику убытков, связанных с расторжением Договора.

8.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

Прочие условия

9.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и пр., она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, указав в письме, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.3. Подрядчик имеет право на размещение результата работы в виде снимка экрана в своем портфолио по адресу https://camouf.ru/portfolio/ , а также на размещение копирайта в нижней части сайта, в соответствии со стилистикой сайта: «Создание сайта camouf.ru» с обязательной взаимообратной неиндексируемой ссылкой (двусторонняя ссылка). Снятие копирайта без ведома и согласия Подрядчика лишает Заказчика гарантии и технической поддержки со стороны Подрядчика.

9.4. Скан-копии данного Договора и Приложений, отправленные посредством электронной почты, указанной в п.10 Договора, при наличии подписей Сторон, имеют силу оригинальных документов, что не освобождает Стороны от обмена оригиналами посредством почтовой рассылки или при личной встрече.