Форс-мажорные обстоятельства
8.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по «Контракту», если оно явилось следствие непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне производства работ, и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего «Контракта».
О наступлении обстоятельств непреодолимой силы «Стороны» извещают друг друга в течение 7 дней с момента их наступления.
8.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств, в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.
Условия обеспечения исполнения Контракта
9.1. Обеспечение исполнения «Контракта» составляет 153688 рублей 35 копеек (Сто пятьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят восемь рублей 35 копеек) и представляется «Подрядчику» по его выбору в виде банковской гарантии или путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции с поступающими ему средствами, в том числе в форме вклада (депозита) до заключения настоящего «Контракта».
9.2. Настоящий «Контракт» заключается только после предоставления участником, с которым заключается «Контракт», безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи «Заказчику» в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения «Контракта», установленном аукционной документацией. Способ обеспечения исполнения «Контракта» «Подрядчиком» из указанных в настоящей части способов определяется таким участником электронного аукциона самостоятельно. Срок действия гарантии должен превышать срок действия «Контракта» не менее чем на один месяц.
Банковская гарантия.
9.3.1. В случае, если «Подрядчиком» выбрано обеспечение исполнение «Контракта» в виде банковской гарантии, «Подрядчик» обязан до заключения «Контракта» предоставить «Заказчику» оригинал банковской гарантии и надлежащим образом заверенные банком копии документов, подтверждающих гражданско-правовую и банковскую правоспособность кредитной организации, составленной с учетом требований ст.ст. 368 - 378 Гражданского кодекса РФ, отвечающей следующим условиям:
банковская гарантия должна быть безотзывной;
сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения своих обязательств по «Контракту» и должна быть выражена в российских рублях;
банковская гарантия должна действовать в течение срока исполнения «Контракта» согласно п.1.2. «Контракта» плюс 60 календарных дней;
бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан «Заказчик», принципалом – «Подрядчик», гарантом – банк или иная кредитная организация, имеющая соответствующее право и выдавшая банковскую гарантию;
в банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право «Заказчика» на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по «Контракту» в предусмотренные сроки) и (или) расторжения настоящего «Контракта». При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения «Заказчик» направляет в банк только письменное требование об осуществлении уплаты денежной суммы, заверенную «Заказчиком» копию банковской гарантии, расчет суммы, включаемое в требование по банковской гарантии и заверенную копию документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, подписавшего требование по банковской гарантии (приказ о назначении на должность, доверенность);
платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 (пяти) банковских дней после обращения бенефициара;
в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих изложенному в настоящем пункте «Контракта», или делающих изложенное неисполнимым;
банковская гарантия должна быть выдана российскими банком или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично;
банковская гарантия может быть предъявлена гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению «Заказчика» в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» любых своих обязательств по «Контракту» полностью или частично и (или) расторжения «Контракта» полностью или частично.
9.3.2. Требование «Заказчика» к гаранту может включать в себя все штрафные санкции, пени, неустойки вытекающие из существа «Контракта» и понесенные «Заказчиком» убытки в связи с неисполнением обязательств «Подрядчиком».
9.3.3. При представлении «Подрядчиком» банковской гарантии, в качестве документа об обеспечении исполнения «Контракта», «Заказчик» в сроки, установленные законом о размещении заказов, вправе осуществить проверку представленной банковской гарантии, в том числе обратиться в соответствующий банк за подтверждением факта выдачи банковской гарантии и ее достоверности.
9.3.4. До подписания «Контракта» «Заказчиком», «Подрядчик» обязан предоставить ему оригинал банковской гарантии, в противном случае «Контракт» не заключается (считается не заключенным), а указанное обстоятельство является основанием для признания такого «Подрядчика» уклонившимся от заключения «Контракта» и рассмотрения вопроса о включении сведений о нем в реестр недобросовестных поставщиков.
9.3.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение обязательств по «Контракту» перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по «Контракту», «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе «Контракта».
Залог денежных средств.
9.4.1. Настоящий пункт во взаимосвязи с другими положениями настоящего «Контракта» является договором о залоге, заключенном в соответствии с требованиями ст. 339 ГК РФ.
9.4.2. Залог денежных средств, в виде способа обеспечения исполнения «Контракта», должен быть перечислен «Подрядчиком» в сроки, установленные настоящим «Контрактом», будет находиться у «Заказчика» до момента исполнения «Подрядчиком» всех обязательств перед «Заказчиком».
Обеспечение исполнения обязательств по «Контракту» распространяется на срок исполнения муниципального контракта (пункт 4.2. «Контракта»). Факт внесения залога денежных средств на счет «Заказчика» подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы обеспечения исполнения «Контракта».
На момент подписания настоящего «Контракта» «Заказчиком» денежные средства должны быть зачислены по реквизитам, указанным «Заказчиком».
Реквизиты для внесения залога:
ИНН 6646012971, КПП 664601001 УФК по Свердловской области (МКУ «Отдел ЦУО и АО», л/с 05623052230)
р/с 40302810300003026246 Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург.
БИК 046577001
9.4.3. Залог по настоящему «Контракту» существует в отношении обязательства в полном его объёме до выполнения «Подрядчиком» всех обязательств по «Контракту», и частичное исполнение таких обязательств «Подрядчиком» не прекращает залог ни полностью, ни в части.
9.4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по «Контракту» «Заказчик» имеет право удовлетворить свои требования за счёт залоговой суммы без обращения в суд.
9.4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств «Подрядчиком» по настоящему «Контракту» «Заказчик» имеет право получить удовлетворение за счет заложенной суммы в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в частности возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения «Контракта», неустойку за ненадлежащее исполнение обязательства, и иные согласно разделу 6 «Ответственность сторон», возмещение расходов по их взысканию, а так же понесенные «Заказчиком» убытки в связи с неисполнением обязательств «Подрядчиком». Об удовлетворении своих требований за счет залога «Заказчик» обязан в письменной форме уведомить «Подрядчика», в виде претензии.
9.4.6. Залог прекращается в следующих случаях:
вследствие прекращения обеспеченного залогом обязательства по настоящему «Контракту», в том числе его исполнением (подписанием актов приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг и др.);
вследствие перехода прав на заложенные денежные средства к «Заказчику».
9.4.7. «Заказчик» обязан в случае прекращения залога в связи с надлежащим исполнением «Контракта» «Подрядчиком» и прекращением обязательства, обеспеченного залогом, вернуть заложенные денежные средства «Подрядчику» в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения письменного заявления «Подрядчика» с указанием банковских реквизитов для перечисления залога.
9.4.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств по «Контракту»:
если «Подрядчиком» был выбран способ обеспечения исполнения «Контракта» в виде перечисления в качестве обеспечения на счет «Заказчика» денежных средств, то указанные средства «Подрядчику» не возвращаются;
если «Подрядчиком» был выбран способ обеспечения исполнения «Контракта» в виде банковской гарантии, то «Заказчик» обращается в банк-гарант за выплатой денежных средств в размере обеспечения исполнения «Контракта».
9.4.9. Любой из способов обеспечения исполнения обязательств по «Контракту», представленный «Подрядчиком», должен предусматривать, что в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» принятых на себя в соответствии с настоящим «Контрактом» обязательств ответственность за такое неисполнение или ненадлежащее исполнение в той форме, которая предписана в обеспечении исполнения обязательств, несет гарант, либо подлежит взысканию «Заказчиком» в одностороннем уведомительном порядке в денежном эквиваленте в соответствии с разделом 6 «Контракта» из суммы перечисленного «Подрядчиком» в целях обеспечения исполнения настоящего «Контракта» денежного залога.
9.4.10. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по «Контракту» перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по контракту, «Подрядчик» обязуется в течение 1 (одного) банковского дня со дня прекращения обеспечения исполнения обязательства предоставить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по «Контракту».
9.4.11. В случае представления по результатам проведения электронного аукциона предложения о цене контракта на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта победитель электронного аукциона обязан представить обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения «Контракта», указанном в п. 9.1., или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.
Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего «Контракта», будут решаться «Сторонами» путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.
10.2. Претензия в письменной форме направляется «Стороне», допустившей нарушение условий «Контракта». В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения «Контракта» или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.
10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий, направленных «Стороне», касающиеся незамедлительного принятия решений (предписания органов ГИБДД об устранении нарушений в области безопасности дорожного движения, любых других контролирующих органов) не может превышать сроков установленных в выданных контролирующими органами документах, при условии своевременного уведомления (любыми способами, свидетельствующими о получении «Стороной» документа). В любом случае срок рассмотрения этих документов не должен превышать 5 (пять) календарных дней со дня их получения.
10.4. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
Прочие условия
11.1. Настоящий «Контракт» вступает в силу с момента подписания обеими «Сторонами».
11.2. Действие настоящего «Контракта» прекращается после полного выполнения «Сторонами» своих обязательств по «Контракту».
11.3. После подписания настоящего «Контракта» все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между «Сторонами», относящиеся к данному «Контракту», теряют силу.
11.4. Любая договоренность между «Заказчиком» и «Подрядчиком», влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего «Контракта», должна быть письменно подтверждена «Сторонами» в форме дополнений или изменений к настоящему «Контракту».
11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим «Контрактом», применяются нормы законодательства РФ и нормативных документов.
11.6. Все указанные в «Контракте» приложения являются его неотъемлемой частью.
11.7. Каждый лист «Контракта», включая приложения, подписывается обеими «Сторонами».
11.8. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего «Контракта», не относящиеся к указанным в п.п. 10.3 «Контракта», разрешаются так же в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий составляет 30 дней. При отказе в удовлетворении претензии, либо при отсутствии ответа на претензию свыше 30 дней, заинтересованная «Сторона» вправе обратиться в Арбитражный суд Свердловской области.
11.9. Любые изменения и дополнения к «Контракту» действительны лишь при условии, что они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями каждой из «Сторон».
11.10. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему «Контракту», полностью или частично, другому лицу.
11.11. Изменение адреса, банковских реквизитов «Сторон» осуществляется путем направления письменного уведомления «Стороны».
11.12. При изменении наименования, адреса или реорганизации «Стороны» информируют друг друга в письменной форме в десятидневный срок.
11.13. Любое уведомление, которое одна «Сторона» направляет другой «Стороне» в соответствии с настоящим «Контрактом», направляется в письменной форме почтой, факсимильной связью или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала.
11.14. Настоящий «Контракт» составлен в двух экземплярах, по одному для каждой «Стороны», имеющих одинаковую юридическую силу.
11.15. Все изменения и дополнения к настоящему «Контракту» являются его неотъемлемой частью.
11.16. Настоящий контракт содержит приложение № 1 – техническое задание, приложение № 2 – план очередности расчистки дорог при снегопадах, приложение № 3 – перечень автомобильных дорог, приложение № 4 - критерии качества содержания автомобильных дорог и сооружений на них, приложение № 5 – акт выполненных работ, на ___ листах, которые являются его неотъемлемой частью.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
| Заказчик | Подрядчик |
| МКУ «Управление городского хозяйства» Почтовый адрес: 623050, Свердловская область, Нижнесергинский район, п. Бисерть, ул. Октябрьская,7 Тел. /Факс 8 (34398) 622-77 ИНН 6646010163 КПП 664601001 Р/с 40204810900000226246 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 046577001 Подпись:___________ /А.Е. Зеленин / М.П. | Индивидуальный предприниматель Шафиков Рустам Мудорисович Почтовый адрес: 623051, Свердловская область, Нижнесергинский район, р.п. Бисерть ул. Ленина, д. 207 Тел. /Факс +79533858803 E-mail: [email protected] ИНН 664605048881 Р/с 40802810609140000111 Екатеринбургский филиал «ОАО РГС-Банк», г. Екатеринбург к/с 30101810600000000972, БИК 046577972 Подпись:_____________ / Р.М. Шафиков/ М.П. |