Разрешение споров между Сторонами

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.2. В случае не достижения взаимного согласия споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.3. До передачи спора на рассмотрение в Арбитражный суд Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена, и по ней дан ответ в течение 10 дней с момента получения.

Срок действия и порядок расторжения муниципального контракта

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту или расторжения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

12.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.3. При расторжении Контракта, за исключением случаев расторжения Контракта по виновным основаниям со стороны Исполнителя, Заказчик обязан:

- принять работы, фактически выполненные Исполнителем с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;

- в течение пяти рабочих дней после получения от Исполнителя подписать акты выполненных работ или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные Исполнителем работы.

12.4. Муниципальный контракт считается расторгнутым только при условии урегулирования Сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения муниципального контракта обязательствам.

Обеспечение исполнения муниципального контракта

13.1. Муниципальный контракт заключается только после предоставления Исполнителем обеспечения исполнения Контракта в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта – 12 226,2 (двенадцать тысяч двести двадцать шесть рублей 20 копеек ) в форме банковской гарантии или внесения денежных средств на указанный муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими муниципальному заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

13.2. Срок действия обеспечения исполнения Контракта должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

13.3. Денежные средства возвращаются Исполнителю при условии подписания актов о приемке выполненных работ, и надлежащего выполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту в течение 5 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании.

13.4. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

Особые условия

14.1. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения Контракта, сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту Сторонами уточняются в дополнительном соглашении.

14.2. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в части 16 настоящего Контракта.

Все сообщения, переданные по смыслу настоящего пункта, считаются полученными Стороной, в адрес которой они направлены, в случае отправки почтой - в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты, иным поименованным в данном пункте способом - в день отправки.

14.3. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

14.4. Ущерб, нанесенный третьему лицу, в результате выполнения работ (п. 1.1.) возмещается виновной Стороной.

14.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Контракта.

Приложения

15.1. Приложение № 1 «Техническое задание» - на 5 листах.

15.2.Приложение №2 «Локальная смета» на 6 листах.