Ремонт лестницы с заменой конструктивных элементов по ул. Приовражная в городе Козьмодемьянске
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Ремонт лестницы с заменой конструктивных элементов по ул. Приовражная в городе Козьмодемьянске
1.Наименование выполняемых работ:«Ремонт лестницы с заменой конструктивных элементов (в рамках реализации проектов местных инициатив)».
2. Сроки выполнения работ:в соответствии с проектом муниципального контракта.
До начала выполнения работподрядчик должен предоставить календарный график со сроками выполнения работ.
3. Ведомость объёма работ:
| № п/п | На именование работ и затрат, характеристика оборудования | Единица измерен |
| Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками с демонтажом деревянных опорных свай (НР:k=0,799; 76%;СП:k=0,72; 60%) | 100 м2 горизонтальной проекции | 2,316 | |
| Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях (НР:k=0,799; 90%;СП:k=0,72; 85%) | 100 столбов | 1,24 | |
| Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (опоры моста метал. д. 108 мм) (НР:k=0,799; 90%;СП:k=0,72; 85%) | 1 т конструкций | 0,2 | |
| Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением (площадки, лестницы, мост) (НР:k=0,799; 66%;СП:k=0,72; 65%) | 1 т конструкций | 9,849 | |
| Монтаж лестниц и площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (лестничные площадки, ступени, мост) (НР:k=0,799; 90%;СП:k=0,72; 85%) | 1 т конструкций | 9,849 | |
| Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (НР:k=0,799; 105%;СП:k=0,72; 55%) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,7552 | |
| Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (НР:k=0,799; 105%;СП:k=0,72; 55%) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,22 |
Условия оплаты и сдачи работ.
В соответствии с муниципальным контрактом.
5. Гарантия на выполненные работы:
5.1. Гарантии качества распространяются на все виды работ. Срок гарантий качества составляет 2 года с момента (даты) подписания сторонами Акта приемки объекта ремонта.
5.2. В течение гарантийного срока подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с Муниципальным контрактом в полном 100% объеме.
*В случае указания в техническом задании, локальных сметных расчетах на товарный знак или фирменное наименование следует читать «или эквивалент».
Приложение №3
к распоряжению администрации
городского округа «Город Козьмодемьянск»
от 28 августа 2017 г. № 233 - р
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____
«Ремонт лестницы с заменой конструктивных элементов (в рамках реализации проектов местных инициатив)»
(ИКЗ: 173121700398612170100100350434299244)
г. Козьмодемьянск _______________ 2017 г.
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________ ______________________________ действующего на основании _________, с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице _____________________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий «Контракт» о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель обязуется в установленный Контрактом срок выполнить по заданию Заказчика ремонт лестницы с заменой конструктивных элементов по ул. Приовражная г. Козьмодемьянска (в рамках реализации программы местных инициатив), а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.
1.2. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к муниципальному Контракту), определяющим объем и содержание работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Работа по настоящему Контракту выполняется Исполнителем - из его материалов, его силами и средствами.
1.4. Контроль за ходом и результатами выполнения работ осуществляется в соответствии с принятыми сторонами обязательствами и положениями нормативных документов.
1.5. В своей деятельности Исполнитель и Заказчик руководствуются законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл.
1.6. Начало выполнения работ – с момента заключения муниципального Контракта.
1.7. Окончание работ – не позднее 06.11.2017 г.
ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ________________ рублей с учетом НДС/НДС не облагается, (из нее ________ рублей ___ копеек – средства бюджета муниципального образования городской округ «Город Козьмодемьянск», __________ рублей ____ копеек – средства бюджета Республики Марий Эл и ___________ рублей ____ копеек – внебюджетные средства) на основании Соглашения № 27 от 09.08.2017 года).
Цена Контракта является фиксированной и изменению в период действия Контракта не подлежит (за исключением случаев, установленных в п. 8.1 и 8.2 муниципального контракта и в соответствии с законодательством по контрактной системе).
2.2. Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ.
2.3. Предусмотрен авансовый платеж в размере 30% от цены контракта в течение пяти рабочих дней после подписания муниципального контракта.
2.4. Окончательный расчет выполненных работ осуществляется Заказчиком путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя на основании исполнительной документации, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат, по форме КС-3 в двух экземплярах в течение 10 рабочих дней, но не позднее 31.12.2017 года.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту Исполнитель принимает на себя обязательства:
3.1.1. Выполнить все работы, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать результат работ Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта, в установленный настоящим Контрактом срок.
3.1.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями строительных, санитарно-гигиенических и противопожарных норм.
3.1.3. Обеспечить необходимыми для выполнения работ материалами, конструкциями, инструментами, оборудованием, их разгрузку, складирование и охрану. Все используемые материалы должны иметь сертификаты и иные документы, подтверждающие их качество и пригодность для использования.
3.1.4. Обеспечить при проведении работ безопасность их проведения в соответствии с действующим законодательством, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, не производить захламления территории объекта и загромождения путей эвакуации.
3.1.5. В 3х-дневный срок со дня окончания работ вывезти принадлежащие Исполнителю строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество за пределы объекта, убрать мусор и т.п., образовавшиеся во время производства работ.
3.1.6. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ;
3.1.7. Производить сдачу работ Заказчику с составлением актов выполненных работ.
3.2.Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:
3.2.1. Произвести приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Контракта.
3.2.2. Оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта.
3.2.3. Назначить лицо, осуществляющее функции контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Исполнитель в течение 3-х рабочих дней с момента завершения выполнения работ уведомляет Заказчика о готовности работ к сдаче.
4.2. Заказчик, получивший сообщение Исполнителя о готовности к сдаче результата выполненных работ, обязан в течение 3-х рабочих дней приступить к его приемке.
4.3. Сдача результата работ Исполнителем и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 2-х экземплярах, подписанными обеими сторонами, согласованными и подписанными лицом, осуществляющим функции контроля и надзора, в соответствии с п. 3.2.3 данного Контракта.
При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.
4.4. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.
4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в нем от контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, обязан известить об этом Исполнителя в течение 1-го рабочего дня по их обнаружению.
4.6. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы, результаты работ считаются принятыми Заказчиком в полном объеме по истечении 10-ти календарных дней, когда согласно контракту результат работы должен был быть передан Заказчику, и при условии однократного предупреждения о необходимости сдачи-приемки выполненных работ по настоящему контракту.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
5.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ и применяемых материалов, их соответствие сметной документации, строительным нормам и правилам. Применяемые материалы должны иметь документы, подтверждающие их качество.
5.2. Гарантии качества распространяются на все виды работ. Срок гарантий качества составляет 2 года с момента (даты) подписания сторонами акта приемки объекта ремонта.
5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки работы, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами, но не позднее 14 календарных дней со дня получения уведомления Исполнителем. В случае обнаружения дефекта возникшего по вине Исполнителя, гарантийный срок, указанный в п.5.2. контракта начинает течь заново с момента окончания работ по устранению обнаруженного дефекта. Для согласования порядка и сроков устранения недостатков Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения извещения Заказчика.
5.4. Исполнитель вправе вместо устранения недостатков безвозмездно выполнить работу заново с обязательным согласованием с Заказчиком сроков выполнения работы.
5.5. Если Исполнитель в течение установленного срока не устранит недостатки в выполненных работах, Заказчик вправе требовать возмещения причиненных убытков.
5.6.В течение гарантийного срока подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с Муниципальным контрактом в полном 100% объеме.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему контракту обязательств, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, и условиями настоящего контракта.
6.2. В случае нарушения Исполнителем срока выполнения работ Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Исполнитель освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке работ,
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
,
где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.3. В случаях, когда работа была выполнена Исполнитель с отступлениями от настоящего контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками Заказчик вправе объявить к Исполнителю требования, предусмотренные ст. 723 ГК РФ, за исключением случаев, когда Исполнитель безвозмездно в кратчайшие сроки выполнит работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой убытков.
6.4. Исполнитель обязан оплатить за свой счет, нанесенный в процессе производства работ ущерб третьим лицам, и несет ответственность в полном объеме за ущерб Заказчику, причиненный штрафными санкциями административных органов в период производства работ, допущенных по вине Исполнителя.
6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.6 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063).
За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет ______________ рублей ____ копеек.
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей, что составляет ____________ рублей _____ копеек.
За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет ___________ рублей _____ копеек.
б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей, что составляет _________ рублей ______ копеек.
6.7 Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа) если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.8 Исполнитель несет ответственность перед третьими лицами за все неблагоприятные последствия, возникшие из-за ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств, вытекающих из настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством.
ФОРС-МАЖОР
9.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, ограничивающих или препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств, сроки их выполнения соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств.
9.2. Стороны должны в течение 3 (трех) рабочих дней известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Контракту.
9.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Возможные разногласия по настоящему Контракту решаются Сторонами путем переговоров, в случае не достижения согласия – в Арбитражном суде Республики Марий Эл.
11.2. В случае изменения адресов, наименований и иных реквизитов, стороны сообщают друг другу о таких изменениях.
11.3. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является Техническое задание (Приложение № 1 к Контракту).
11.4. Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
| «Заказчик» | «Исполнитель» |
| Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» 425350, г. Козьмодемьянск, б. Космонавтов, 14 ИНН 1217003986 КПП 121701001 УФК по Республике Марий Эл (Администрация Городского округа «Город Козьмодемьянск») р/с 40204810300000000187 БИК 048860001 Отделение – НБ Республика Марий Эл | |
| 8(83632)7-12-55/7-13-65 [email protected] ___________________________________ | |
| «___» __________2017 г. | «___» __________2017 г. |
Приложение № 1
К муниципальному контракту
№____________________________
от ___________________ 2017 года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Локальный СМЕТный расчет
«Дорога в школу» - ремонт лестницы с заменой конструктивных элементов по ул. Приовражная в городе Козьмодемьянске»
| Сметная стоимость работ:____________________________ | 1 561 876 | руб. |
| Трудоемкость работ: __________________________________ | 2 335,03 | чел.час. |
| Средства на оплату труда: _____________________________ | 312 157 | руб. |
| № | Шифр, номера | На именование работ | Единица | Кол-во | Сметная стоимость руб. | |
| п/п | нормативов и | и затрат, характеристика | измерен. | На единицу | По проекту | В текущем уровне цен |
| коды ресурсов | оборудования | на единицу | общая |
| Раздел 1 (Строительные) | |||||||
| ГЭСНр59-1-1 | Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками с демонтажом деревянных опорных свай (НР:k=0,799; 76%;СП:k=0,72; 60%) | 100 м2 горизонтальной проекции | 2,316 | 14478,54 | 33 532,31 | ||
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | |||||||
| Затраты труда рабочих ( 2,2 разр.) | Чел-час | 125,57 | 290,82 | 115,02 | 33 450,13 | ||
| Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,00 | (0,00) | ||||
| Итого трудовых ресурсов | 33 450,13 | ||||||
| МЕХАНИЗМЫ | |||||||
| Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 6,16 | 14,26656 | 5,76 | 82,18 | ||
| Итого механизмов | 82,18 | ||||||
| ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||||||
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 17,82 | 41,27112 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого основных материалов | 0,00 | ||||||
| ГЭСН09-08-001-02 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях (НР:k=0,799; 90%;СП:k=0,72; 85%) | 100 столбов | 1,24 | 138441,35 | 171 667,28 | ||
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | |||||||
| Затраты труда рабочих ( 3 разр.) | Чел-час | 48,36 | 59,97 | 123,34 | 7 396,26 | ||
| Затраты труда машинистов | Чел-час | 6,17 | 7,65 | 186,89 | (1 429,86) | ||
| Итого трудовых ресурсов | 7 396,26 | ||||||
| МЕХАНИЗМЫ | |||||||
| Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 6,17 | 7,6508 | 197,31 | 1 509,58 | ||
| Гайковерт электрический | маш.-ч | 6,169118 | 7,649706 | 4,54 | 34,73 | ||
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,97 | 1,2028 | 673,23 | 809,76 | ||
| Мотобур ручной, диаметр сверла 200 мм, глубина сверления до 1 м, мощность двигателя 1,6 кВт | маш.-ч | 16,227941 | 20,122647 | 25,69 | 516,95 | ||
| Итого механизмов | 2 871,02 | ||||||
| ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||||||
| Прайс | Свая 1500 мм | шт | 98,387097 | 1300,00 | 158 600,00 | ||
| Прайс | Свая 2000 мм | шт | 1,612903 | 1400,00 | 2 800,00 | ||
| Итого основных материалов | 161 400,00 | ||||||
| ГЭСН09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (опоры моста метал. д. 108 мм) (НР:k=0,799; 90%;СП:k=0,72; 85%) | 1 т конструкций | 0,2 | 120204,47 | 24 040,89 | ||
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | |||||||
| Затраты труда рабочих ( 3,5 разр.) | Чел-час | 80,22 | 16,04 | 131,25 | 2 105,78 | ||
| Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,11 | 0,02 | 186,89 | (4,11) | ||
| Итого трудовых ресурсов | 2 105,78 | ||||||
| МЕХАНИЗМЫ | |||||||
| Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,022 | 596,36 | 13,12 | ||
| Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 4,29 | 0,858 | 23,43 | 20,10 | ||
| Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,32 | 0,464 | 5,88 | 2,73 | ||
| Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 18,91 | 3,782 | 48,38 | 182,97 | ||
| Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 1,19 | 0,238 | 31,13 | 7,41 | ||
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,032 | 673,23 | 21,54 | ||
| Итого механизмов | 247,87 | ||||||
| ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||||||
| Прайс | Свая 4500 мм | шт | 5300,00 | 21 200,00 | |||
| Итого основных материалов | 21 200,00 | ||||||
| МАТЕРИАЛЫ | |||||||
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,00002 | 147240,65 | 2,94 | |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,95 | 0,39 | 30,12 | 11,75 | |
| 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 | 0,000006 | 26047,94 | 0,16 | |
| 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0,00194 | 0,000388 | 33136,07 | 12,86 | |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,014 | 0,0028 | 130000,00 | 364,00 | |
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,005 | 0,001 | 86763,93 | 86,76 | |
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | 0,118 | 33,60 | 3,96 | |
| 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,00103 | 0,000206 | 5541,05 | 1,14 | |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00031 | 0,000062 | 59187,70 | 3,67 | |
| 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,00374 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого материалов | 487,24 | ||||||
| ГЭСНм38-01-004-08 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением (площадки, лестницы, мост) (НР:k=0,799; 66%;СП:k=0,72; 65%) | 1 т конструкций | 9,849 | 74226,52 | 731 056,97 | ||
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | |||||||
| Затраты труда рабочих ( 4 разр.) | Чел-час | 1378,86 | 139,15 | 191 868,37 | |||
| Затраты труда машинистов | Чел-час | 3,2 | 31,52 | 186,89 | (5 890,17) | ||
| Итого трудовых ресурсов | 191 868,37 | ||||||
| МЕХАНИЗМЫ | |||||||
| Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,6 | 5,9094 | 680,61 | 4 022,00 | ||
| Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,37 | 13,49313 | 23,43 | 316,14 | ||
| Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 47,7 | 469,7973 | 33,39 | 15 686,53 | ||
| Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 9,849 | 5,98 | 58,90 | |||
| Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 | 1,9698 | 6,25 | 12,31 | ||
| Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,5 | 4,9245 | 20,44 | 100,66 | ||
| Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.-ч | 1,3 | 12,8037 | 282,40 | 3 615,76 | ||
| Пресс-ножницы комбинированные | маш.-ч | 2,6 | 25,6074 | 146,61 | 3 754,30 | ||
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,6 | 5,9094 | 696,46 | 4 115,66 | ||
| Итого механизмов | 31 682,26 | ||||||
| ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||||||
| Прайс | Швеллер 10П | т | 0,372939 | 3,673076 | 43800,00 | 160 880,74 | |
| Прайс | Уголок 40*40*4 мм | т | 0,244423 | 2,407322 | 43800,00 | 105 440,71 | |
| Прайс | Профиль 20*20 мм Т стенки 1,5 мм | т | 0,037393 | 0,368284 | 47000,00 | 17 309,33 | |
| Прайс | Профиль 40*20 мм Т стенки 1,5 мм | т | 0,057789 | 0,569164 | 47000,00 | 26 750,70 | |
| Прайс | Лист металлический просечной | т | 0,367457 | 3,619084 | 48300,00 | 174 801,76 | |
| Итого основных материалов | 485 183,24 | ||||||
| МАТЕРИАЛЫ | |||||||
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,6 | 5,9094 | 30,12 | 177,99 | |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,016 | 0,157584 | 130000,00 | 20 485,92 | |
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,2 | 1,9698 | 33,60 | 66,19 | |
| Прайс | Круги отрезные по металлу д. 230 | шт | 3,045995 | 30,000005 | 53,10 | 1 593,00 | |
| Итого материалов | 22 323,10 | ||||||
| ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж лестниц и площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (лестничные площадки, ступени, мост) (НР:k=0,799; 90%;СП:k=0,72; 85%) | 1 т конструкций | 9,849 | 9301,05 | 91 606,09 | ||
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | |||||||
| Затраты труда рабочих ( 3,6 разр.) | Чел-час | 39,13 | 385,39 | 132,81 | 51 183,83 | ||
| Затраты труда машинистов | Чел-час | 4,72 | 46,49 | 186,89 | (8 688,01) | ||
| Итого трудовых ресурсов | 51 183,83 | ||||||
| МЕХАНИЗМЫ | |||||||
| Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,1 | 0,9849 | 603,22 | 594,11 | ||
| Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 4,62 | 45,50238 | 596,36 | 27 135,80 | ||
| Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 3,46 | 34,07754 | 12,80 | 436,19 | ||
| Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,63 | 16,05387 | 5,98 | 96,00 | ||
| Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 6,71 | 66,08679 | 48,61 | 3 212,48 | ||
| Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0,34 | 3,34866 | 31,13 | 104,24 | ||
| Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,29 | 2,85621 | 20,44 | 58,38 | ||
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 1,87131 | 673,23 | 1 259,82 | ||
| Итого механизмов | 32 897,02 | ||||||
| МАТЕРИАЛЫ | |||||||
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,000985 | 147240,65 | 145,02 | |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,37 | 13,49313 | 30,12 | 406,41 | |
| 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 | 0,000295 | 26047,94 | 7,70 | |
| 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0,00194 | 0,019107 | 33136,07 | 633,13 | |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,004 | 0,039396 | 130000,00 | 5 121,48 | |
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,41 | 4,03809 | 33,60 | 135,68 | |
| 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,00103 | 0,010144 | 5541,05 | 56,21 | |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00031 | 0,003053 | 59187,70 | 180,71 | |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 | 0,009849 | 85175,91 | 838,90 | |
| Итого материалов | 7 525,24 | ||||||
| ГЭСН15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (НР:k=0,799; 105%;СП:k=0,72; 55%) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,7552 | 11852,21 | 44 507,40 | ||
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | |||||||
| Затраты труда рабочих ( 3,3 разр.) | Чел-час | 40,59 | 152,42 | 128,23 | 19 545,27 | ||
| Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,04 | 186,89 | (7,02) | ||
| Итого трудовых ресурсов | 19 545,27 | ||||||
| МЕХАНИЗМЫ | |||||||
| Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 0,037552 | 216,66 | 8,14 | ||
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,112656 | 673,23 | 75,84 | ||
| Итого механизмов | 83,98 | ||||||