На закупку в 2017 году на выполнение работ по созданию зон досуговой инфраструктуры городского поселения Кубинка (г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. Еремино, д. Дубки).
На закупку в 2017 году на выполнение работ по созданию зон досуговой инфраструктуры городского поселения Кубинка (г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. Еремино, д. Дубки).
1. Заказчик:Администрация городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области
2. Описание объекта закупки:Закупка в 2017 году на выполнение работ по созданию зон досуговойинфраструктуры городского поселения Кубинка (г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. Еремино, д. Дубки).
3. Начальная (максимальная) цена контракта -2 295 000 (два миллиона двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
КБК -016-0503-0560228394-244
ИКЗ –17-35032140200503201001-0069-001-4299-244
ОКПД 2 - 42.99.22.110 - Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки.
Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате услуг сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта.
4. Источник финансирования:Бюджет муниципального образования «Городское поселение Кубинка».
5. Место выполнения работ:Московская область, Одинцовский муниципальный район, городское поселение Кубинка (г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. Еремино, д. Дубки).
Сроки выполнения работ.
С даты подписания Контракта в течение 45 календарных дней согласно календарному плану выполнения работ (Приложение №1 к техническому заданию) и графика сдачи объекта (Приложение №1.1 к техническому заданию).
Цели использования результатов работ.
Создание зон досуговой инфраструктуры городского поселения Кубинка (г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. Еремино, д. Дубки).
Технические характеристики работ
| № п/п | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Объем выполняемых работ |
| Закупка в 2017 году на выполнениеработ по созданию зон досуговойинфраструктуры городского поселения Кубинка (г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. Еремино, д. Дубки). | В соответствии со сметной документацией |
Виды и объем выполняемых работ.
Полный перечень видов и объемов работ указан в сметной документации и в приложение Форма-2(Приложение №10 к Техническому заданию).
Требования по выполнению работ.
Поставляемые сопутствующие материалы (товар) и оборудование должны быть новыми (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.
При выполнении работ необходимо применять строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать проектным требованиям, ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество.
Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ, требованиям государственных и межгосударственных стандартов. Все материалы и оборудование, используемые для выполнения работ, должны соответствовать эскизам (рисункам) указанным в Форме-2 (Приложение №10 к Техническому заданию).
Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.
Организация работ должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата.
Все материалы и оборудование, указанные в настоящем Техническом задании и в Форме-2 (Приложение №10 к Техническому заданию) необходимые для выполнения работ, приобретаются средствами Подрядчика.
Ежедневно после выполнения работ Подрядчик своими силами или с привлечением 3-х лиц и в полном объеме осуществляет уборку в местах выполнения работ, а также погрузку и вывоз строительного мусора. Ответственность за действия 3-х лиц перед Заказчиком несет Подрядчик.
Заказчик не предоставляет помещений для бытовых нужд, а также для складирования сопутствующего оборудования и материалов.
Поставка материалов и оборудования Заказчику осуществляется силами и средствами Подрядчика либо с привлечением третьих лиц, по адресам, указанным в настоящем техническом задании. Подрядчик уведомляет Заказчика, не менее чем за 24 часа о дате и времени доставки материалов и оборудования. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением подъемного оборудования, осуществляются за счет Подрядчика.
Подрядчик, выполняющий работы должен обеспечивать объекты всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтных работ в сроки, установленные Заказчиком.
При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.
Производство работ предусматривает выполнение работ в полном соответствии с настоящим Техническим заданием. Подрядчик, в период выполнения контракта обеспечивает высокое качество работы за счёт умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ.
Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ.
Работы выполняются в будние, выходные и праздничные дни. Время проведения работ согласовывается с Заказчиком.
Перед началом выполнения работ Подрядчик назначает ответственное лицо (которое должно находиться на объекте во время выполнения и до полного завершения работ) и предоставляет Заказчику приказ о назначении данного лица за выполнение работ, определённых в настоящем Техническом задании, список сотрудников с паспортными данными, а также наряд-допуск на выполнение работ в условиях повышенной опасности. После предоставления всех документов Заказчику, Подрядчик получает акт-допуск для выполнения работ на территории, определенной Заказчиком.
Все виды, объёмы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.
При приёмке объекта Заказчиком производится оценка качества работ, при невыполнении условий, накладываются штрафные санкции по условиям контракта. В случаях, когда работа выполнена с отступлениями от контракта, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счёт собственных средств.
Экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и правовыми актами РФ и Московской области, а также предписаниями надзорных органов, наличие положения по организации.
При осуществлении работ по контракту Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды.
В процессе выполнения работ предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами. Предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.
Требования к безопасности выполнения работ и безопасности итогов работ.
Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.
Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2000 № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда», строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утверждённые в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности туда, утверждённые Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утверждённые Минздравом России.
При производстве работ строго соблюдать требования Федеральных законов от 30.12.2009№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и от 22.07.2008№ 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несёт персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация работ на объекте должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ Подрядчик обязан проводить инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ; ГОСТ 12.1.004-91ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; ПУЭ-99 «Правила устройства электроустановок», правилами охраны труда, строительными нормами и правилами, правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390, СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», ПТЭ электроустановок и др.
Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация работ на Объекте, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам, наличие положения.
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.
В случае проведения пожароопасных работ, Подрядчик обязан получить наряд-допуск от Заказчика и объектовой пожарной службы.
В целях безопасности окружающих при выполнении работ Подрядчик должен оградить возможную зону опасности с привлечением ответственного лица.
Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ.
Подрядчик передаёт Заказчику за пять рабочих дней до начала приёмки объекта два экземпляра исполнительной документации, а также один экземпляр в электронной форме на CD диске. Подрядчик обязан передать Заказчику всю сметную документацию (принятую вначале работ), а также акты на скрытые работы, акты или протоколы испытаний, сертификаты на материалы и оборудование, схемы и чертежи, оформленные в установленном порядке.
Требования по объёму гарантий качества работ.
Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы и оборудование предоставляется в полном объёме. Под объёмом предоставления гарантий качества услуг понимается совокупный объём расходов, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.
Требования по сроку гарантий качества на результаты работы.
Срок гарантии на выполненные Работы составляет 24 месяца со дня подписания Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ.
В период гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, а также устранять недостатки, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приёме готового объекта. Если в гарантийный период объекта обнаружится дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счёт. При отказе Подрядчик от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недостатках, для их подтверждения Заказчик проводит за счёт Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд Московской области.
Адресный перечень объектов.
Адресный перечень территорий указан в приложении № 1.2 к настоящему Техническому заданию.
Приложение № 1
к техническому заданию
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
| Адрес дворовой территории | Начало выполнения работ | Срок выполнения работ | |
| г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, дома № 7,8,9 | с даты подписания Контракта | 45 календарных дней | |
| д. Еремино, дома № 1,2 | с даты подписания Контракта | 45 календарных дней | |
| д. Дубки, д.6 | с даты подписания Контракта | 45 календарных дней |
Приложение № 1.1
к техническому заданию
ГРАФИК СДАЧИ ОБЪЕКТА
| Количество дворовых территорий | Окончание работ |
| По истечении 45 календарных дней с даты подписания Контракта | |
| По истечении 45 календарных дней с даты подписания Контракта | |
| По истечении 45 календарных дней с даты подписания Контракта |
Приложение № 1.2
к техническому заданию
H-5000мм
| Адрес: | Название: | Количество: |
| деревня Дубки, д.6 | Опора пятиметровая граненая тип ОГК, светильник типа РКУ | четыре опоры, четыре светильника |
| деревня Еремино, д.1,2 | светильник типа РКУ | один светильник на существующую опору с подключением |
| г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д.7,8,9 | светильник типа РКУ | два светильника на существующую опору с подключением |
эскиз опор освещения:
Описание опоры: должна быть изготовлена из листовой стали стандарта ENISO 1461 и имеет в поперечном сечении восьмигранник. Толщина стали от 4 до 6 мм. Опоры защищены от коррозии методом горячего оцинкования. Гарантия на коррозийную стойкость составляет не менее 15 лет.
Приложение № 4
к техническому заданию
Требования к качеству материалов.
При выполнении работ использовать: краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ (цвет по согласованию с Заказчиком). Грунтовка для окраски.
3. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ:
ограждение не должно иметь острых краев, места сварки должны быть зачищены, без заусенцев и острых краев.
4. Требования по гарантии качества работ и материалов:
предоставлениегарантий в полном объеме на все работы и материалы в течение 24 месяцев с даты подписания Акта выполненных работ по форме КС-2.
5.Адресный перечень на выполнение работ по устройству ограждения (h=500 мм):
| № п/п | Адрес | Ед.изм. | Объем работ |
| г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д.7,8,9 пешеходные дорожки | пог.м. | ||
| деревня Еремино, д.1,2 | пог.м. | ||
| деревня Дубки, д.6 | пог.м. | ||
| ИТОГО | пог.м. |
Эскиз:
Приложение № 6
к техническому заданию
УСТРОЙСТВО БОРТОВОГО КАМНЯ
1. При устройстве бортового камня необходимо выполнить:
- устройство бортовых камней БР 100.20.8 м Бортовые камни следует устанавливать на бетонном основании с укреплением бетоном и последующей присыпкой грунтом. Борт должен сохранять проектный профиль покрытия. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются.
При выполнении работ должны использоваться высококачественные материалы:
- камни бетонные бортовые марки БР 100.20.8
2. Требования по выполнению работсогласно действующих норм и правил, СНиП IV –II-82, СНиП III- 10-75, СНиП 2.05.02-85, СНиП 3.06.03-85, СНиП III-4-80, СНиП 12-04-2002, и ГОСТ 23735-79, ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ 3344-83, ВСН 14-95, ВСН 60-97, ВСН 24-28, СНиП 3-4-80
3. Общие требования к выполнению работ:
Перед началом производства работ Подрядчику необходимо проинформировать жителей и установить информационный стенд со сроками выполнения работ.
Обеспечивать в рабочее время доступ представителя Заказчика к объекту. Своевременный сбор и вывоз мусора (в том числе асфальтовый скол) при проведении и после окончания работ.
4. Требования по гарантии качества работ и материалов:предоставлениегарантий в полном объеме на все работы и материалы в течение 24 месяцев с даты подписания Акта выполненных работ по форме КС-2.
5.Адресный перечень на выполнение работ по устройству бортового камня:
| № п/п | Адрес | Ед.изм. | Объем работ (БР 100.20.8.) |
| д. Дубки, д.6, детская площадка 15х20 | п.м. | ||
| г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева пешеходные дорожки | п.м. | ||
| ИТОГО | п.м. |
Приложение № 7
к техническому заданию
на закупку в 2017 году на выполнение работ по созданию зон досуговой инфраструктуры городского поселения Кубинка (г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. Еремино, д. Дубки).
1. Заказчик:Администрация городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области
2. Описание объекта закупки:Закупка в 2017 году на выполнение работ по созданию зон досуговойинфраструктуры городского поселения Кубинка (г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. Еремино, д. Дубки).
3. Начальная (максимальная) цена контракта -2 295 000 (два миллиона двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
КБК -016-0503-0560228394-244
ИКЗ –17-35032140200503201001-0069-001-4299-244
ОКПД 2 - 42.99.22.110 - Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки.
Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате услуг сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта.
4. Источник финансирования:Бюджет муниципального образования «Городское поселение Кубинка».
5. Место выполнения работ:Московская область, Одинцовский муниципальный район, городское поселение Кубинка (г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. Еремино, д. Дубки).
Сроки выполнения работ.
С даты подписания Контракта в течение 45 календарных дней согласно календарному плану выполнения работ (Приложение №1 к техническому заданию) и графика сдачи объекта (Приложение №1.1 к техническому заданию).