Ответственность сторон и порядок разрешения споров

7.1. «Стороны» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, «Заказчик» направляет «Подрядчику» требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), а также о возмещении причиненных убытков.

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных «Подрядчиком». Фактически исполненные «Подрядчиком» объемы определяются на основании, предъявленных «Подрядчиком» актов выполненных работ до истечения срока исполнения обязательств по настоящему Контракту и подписанных «Заказчиком». Пеня определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок «Подрядчиком» обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

ответственность сторон и порядок разрешения споров - student2.ru ,

где:

ответственность сторон и порядок разрешения споров - student2.ru - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

ответственность сторон и порядок разрешения споров - student2.ru ,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения «Заказчиком», «Подрядчиком», исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, начисляется штраф, размер штрафа составляет 719537,43[1] (семьсот девятнадцать тысяч пятьсот тридцать семь рублей), 5 (пять) процентов цены настоящего Контракта.

7.5. За ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств по настоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа составляет 287814,97[2] (двести восемьдесят семь тысяч восемьсот четырнадцать рублей, 97 копеек) 2 (два) процента цены настоящего Контракта.

7.6. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.7. «Сторона» освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.8. Выявленные нарушения при невыполнении или ненадлежащем выполнении «Подрядчиком» обязательств по Контракту отражаются в акте сдачи-приемки выполнения работ (по Форме – приложения № 5 к Контракту), подписанных «Заказчиком» и «Подрядчиком», а в случае отказа «Подрядчика» от подписи – в одностороннем порядке.

7.9. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает «Подрядчика» от исполнения этих обязательств в натуре.

7.10. Указанная в настоящем разделе пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.

7.11. При невыполнении или ненадлежащем выполнении «Подрядчиком» обязательств по Контракту, исполнение обязательств по перечислению неустойки (штрафа/пени) в доход бюджета возлагаются на «Заказчика» (в соответствии со ст.313 ГК РФ). При условии перечисления «Заказчиком» неустойки в доход бюджета, оплата по контракту осуществляется путем выплаты «Подрядчиком» суммы, уменьшенной на величину неустойки (пеней/штрафов) (В соответствии со ст.ст.40,41 Бюджетного Кодекса РФ).

7.12. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Контракту, «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту по форме предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту составляет 723 153,20 рублей.

7.13. (Сумма подлежит изменению в случаях, установленных статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ).

7.14. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту подлежит выплате «Заказчику» в случаях:

• Если «Подрядчик» не выполнил работы в полном объеме или выполнил работы ненадлежащим образом (с нарушением качества работ, включая нарушение требований к техническим характеристикам);

• Если «Подрядчик» нарушил сроки выполнения работ (включая сроки по этапам работ), не по вине «Заказчика»;

• Если «Подрядчик» нарушил установленные «Заказчиком» сроки устранения недостатков работ выявленных «Заказчиком».

7.15. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту подлежит выплате «Заказчику» в качестве компенсации за любые убытке, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по Контракту, а также в качестве уплаты неустойки, штрафа, возмещения судебных и других издержек «Заказчика», возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств по Контракту.

7.16. Обеспечение исполнения Контракта возвращается «Подрядчику» в течение месяца со дня надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту.

7.17. Споры и разногласия между собой по вопросам, возникшим в ходе исполнения настоящего Контракта, «Стороны» обязуются разрешать путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.18. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, «Стороны» руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Наши рекомендации