После заполнения таблицы по её данным написать эссе (тезисно) о соответствии предлагаемого проекта контракта 44-ФЗ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 05.04.2013 N 44-ФЗ (РЕД. ОТ 29.07.2017) "О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД"

Статья 34. Контракт

1. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

2. При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона.

3. Особенности определения цены государственного контракта на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги по государственному оборонному заказу с учетом требований, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, могут устанавливаться Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".

4. В контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

6. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

6.1. Утратил силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 29.12.2015 N 390-ФЗ.

7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10. Допускается заключение контрактов на поставки технических средств реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок, с несколькими участниками закупки. При этом право заключения контракта с несколькими участниками закупки устанавливается заказчиком в документации о закупке.

11. Для осуществления заказчиками закупок федеральные органы исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", осуществляющие нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности, разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов, которые размещаются в единой информационной системе и составляют библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов. Порядок разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также случаи и условия их применения устанавливаются Правительством Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 216-ФЗ)

12. Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контракта.

13. В контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

13.1. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94настоящего Федерального закона, за исключением случая, указанного в части 8 статьи 30 настоящего Федерального закона, а также случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.

(часть 13.1 введена Федеральным законом от 01.05.2017 N 83-ФЗ)

14. В контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 настоящего Федерального закона.

15. При заключении контракта в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 40, 41, 44, 45, 46, 51 и 52 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона, требования частей 4 - 9, 11 - 13 настоящей статьи заказчиком могут не применяться к указанному контракту. В этих случаях контракт может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для совершения сделок.

(в ред. Федеральных законов от 04.06.2014 N 140-ФЗ, от 01.12.2014 N 416-ФЗ, от 31.12.2014 N 498-ФЗ, от 13.07.2015 N 227-ФЗ, от 30.12.2015 N 469-ФЗ, от 26.07.2017 N 198-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

16. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, заключается контракт, предусматривающий закупку товара или работы (в том числе при необходимости проектирование, конструирование объекта, который должен быть создан в результате выполнения работы), последующие обслуживание, ремонт и при необходимости эксплуатацию и (или) утилизацию поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта (контракт жизненного цикла).

(часть 16 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

16.1. Предметом контракта может быть одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства. Порядок и основания заключения таких контрактов устанавливаются Правительством Российской Федерации.

(часть 16.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 365-ФЗ)

17. В случае, если Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 111 настоящего Федерального закона в отношении конкретной закупки принято решение о необходимости включения в контракт дополнительных условий его исполнения, в том числе не связанных с предметом контракта, в документации о закупке должна быть указана информация о таких дополнительных условиях.

18. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса или аукциона.

19 - 21. Утратили силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 396-ФЗ.

(см. текст в предыдущей редакции)

22. Контракт может быть признан судом недействительным, в том числе по требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет установлена личная заинтересованность руководителя заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок, руководителя контрактной службы заказчика, контрактного управляющего в заключении и исполнении контракта. Такая заинтересованность заключается в возможности получения указанными должностными лицами заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц.

(часть 22 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

23. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации, в контракте должна быть указана обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.

24. Указанная в части 23 настоящей статьи информация предоставляется заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. При этом в контракте должна быть предусмотрена ответственность за непредоставление указанной информации путем взыскания с поставщика (подрядчика, исполнителя) пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с настоящей частью. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

25. В случае непредоставления заказчику указанной в части 23 настоящей статьи информации поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информация об этом размещается в единой информационной системе. Непредоставление указанной информации поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не влечет за собой недействительность заключенного контракта по данному основанию.

26. В контракт включается условие о банковском сопровождении контракта в случаях, установленных в соответствии со статьей 35настоящего Федерального закона.

27. В контракт включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

28. В контракт включается дополнительное условие о продаже лесных насаждений для заготовки древесины при заключении контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов в соответствии с положениями статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации.

(часть 28 введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

от 30 ноября 1994 года № 51‑ФЗ (ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

Глава 28. Заключение договора

Статья 447. Заключение договора на торгах

1. Договор, если иное не вытекает из его существа, может быть заключен путем проведения торгов. Договор заключается с лицом, выигравшим торги.

2. В качестве организатора торгов может выступать собственник вещи или обладатель иного имущественного права на нее. Организатором торгов также могут являться специализированная организация или иное лицо, которые действуют на основании договора с собственником вещи или обладателем иного имущественного права на нее и выступают от их имени или от своего имени, если иное не предусмотрено законом.

3. В случаях, указанных в настоящем Кодексе или ином законе, договоры о продаже вещи или имущественного права могут быть заключены только путем проведения торгов.

4. Торги проводятся в форме аукциона или конкурса.

Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу – лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия.

Форма торгов определяется собственником продаваемой вещи или обладателем реализуемого имущественного права, если иное не предусмотрено законом.

5. Аукцион и конкурс, в которых участвовал только один участник, признаются несостоявшимися.

6. Правила, предусмотренные статьями 448 и 449 настоящего Кодекса, применяются к публичным торгам, проводимым в порядке исполнения решения суда, если иное не предусмотрено процессуальным законодательством.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Сторон при выполнении Подрядчиком работ по разгрузке контейнеров (далее - работы) по адресу: Чукотский автономный округ, Чаунский район, г. Певек, ул. Полярная, д.5, склад, в порядке и объеме, указанном в Техническом задании (Приложении № 1 к настоящему Договору).

1.2. Заказчик в порядке и на условиях, установленных Договором принимает и оплачивает результаты работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с требованиями Заказчика.

1.3. Сроки выполнения работ: с «11» по «30» сентября 2017 года.

ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет ____________ (_______________) рублей 00 копеек.

2.2. При заключении Договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%). Физическое лицо в этом случае самостоятельно уплачивает страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (пенсионный фонд, фонд медицинского страхования, фонд социального страхования и т.д.).

2.3. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных 44-ФЗ и Договором.

2.4. Оплата осуществляется в национальной валюте Российской Федерации – рублях, в форме безналичного расчета.

2.5. Основанием для оплаты является подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт выполненных работ, являющийся неотъемлемой частью Договора (Приложением № 2).

2.6. Оплата производится Заказчиком в течение 30 дней после подписания сторонами Акта выполненных работ.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. выполнить полный комплекс работ своими силами и средствами по настоящему Договору в соответствии с Приложением №1, в сроки, установленные настоящим Договором;

3.1.2. нести прямую ответственность за качество и сроки выполнения работ;

3.1.3. своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

3.1.4. начать выполнение работ немедленно после заключения настоящего Договора;

3.1.5. выполнить работы в срок, указанный в п. 1.3 настоящего Договора;

3.1.6. сообщить о результатах Заказчику;

3.1.7. безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в течение 3 (трех) дней;

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по Договору;

3.2.2. требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора;

3.2.3. требовать своевременного подписания Заказчиком Акта выполненных работ по настоящему Договору.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. в течение 3 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы, либо по истечении срока, указанного в п. 1.3 настоящего Договора, оценить и принять результаты выполненных работ, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающего результат выполненных работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.3.2. своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Подрядчика в части выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора;

3.3.3. оплачивать Подрядчику установленную цену после подписания Акта выполненных работ.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора;

3.4.2. запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему Договору;

3.4.3. проверять ход и качество выполнения работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЁМКИ

4.1. Приёмка выполненных работ осуществляется уполномоченными представителями Сторон и оформляется Актом выполненных работ.

4.2. Заказчик вправе отказаться от принятия выполненных работ, если они не соответствуют заданию на выполнение работ по настоящему Договору и (или) требованиям по качеству. Отказ отмечается Заказчиком в Акте и должен быть мотивированным.

4.3. Работы считаются выполненными после подписания Акта выполненных работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) по настоящему Договору Заказчиком и Подрядчиком.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в виде неустойки (штраф, пеня) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа составляет (2,5% цены контракта) 6 250 руб. 00 коп.

5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа составляет (10% цены контракта) 25 000 руб. 00 коп.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С

где:

Ц - цена договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договоров;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

После заполнения таблицы по её данным написать эссе (тезисно) о соответствии предлагаемого проекта контракта 44-ФЗ. - student2.ru

где:

После заполнения таблицы по её данным написать эссе (тезисно) о соответствии предлагаемого проекта контракта 44-ФЗ. - student2.ru - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

5.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) подлежит исполнению в течении 5 дней с даты получения. Заказчик вправе удержать сумму штрафа или пени из суммы оплаты по Договору, если в течении 5 дней после получения требования Подрядчик его не исполнит.

5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

УСЛОВИЯ ФОРС МАЖОРА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до 30 сентября 2017 года включительно, а в части расчетов - до полного их исполнения Сторонами.

8.2. Подрядчик вправе начать выполнение работ после определения его победителем запроса котировок (после публикации протокола подведения итогов), однако все риски принятия такого решения (в т.ч. в случае отмены результатов запроса котировок органами государственной власти или судом) несёт Подрядчик.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все уведомления, запросы, согласования и другие документы, имеющие юридическое значение для отношений Сторон настоящего Договора, должны быть выполнены в письменной форме на русском языке и доставлены или отправлены соответствующей Стороне по адресу, указанному в настоящем Договоре (или по адресу, который впоследствии может быть указан другой Стороной) в письменном виде.

9.2. Стороны вправе передавать документы по факсимильной связи, с обязательным предоставлением друг другу в короткие сроки оригиналов документов. Риск искажения информации в момент передачи несет Сторона, отправляющая соответствующую информацию.

9.3. При изменении наименования, места нахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны сообщить друг другу о произошедших изменениях в трехдневный срок.

9.4. При наличии разногласий по настоящему Договору, Стороны договорились, что перед обращением в суд, постараются решить разногласия самостоятельно.

9.5. Претензия должна быть направлена либо в письменном виде с подписью уполномоченного лица, либо в виде электронного документа (сканированной копии) с указанного в настоящем Договоре адреса электронной почты одной Стороны на указанные в Договоре адрес второй Стороны.

9.6. Претензия должна содержать реквизиты Договора, указание на действия (бездействие), которые Сторона считает нарушением, указание на нарушенные условия Договора, указание на нарушенные положения законодательства, копии документов, подтверждающих нарушение. В отсутствие каких-либо документов и сведений претензия не признаётся надлежащей, претензионный (досудебный) порядок не считается соблюденным.

9.7. Срок ответа на претензию не должен превышать 10 дней с момента получения.

9.8. Все не разрешенные споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, а также в случае нарушения Договора, будут разрешаться арбитражным судом по месту нахождения Заказчика.

9.9 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, которые хранятся у Сторон и имеют равную юридическую силу.

ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. Приложение № 1 – Техническое задание.

10.2. Приложение № 2 – Форма Акта выполненных работ.

РЕКВИЗИТЫ

«Заказчик» Муниципальное предприятие «Чаунская торговая компания» Чаунского муниципального района Чукотского автономного округа Юридический адрес: 689400, Чукотский автономный округ, Чаунский район, г. Певек, ул. Полярная, д. 19а Почтовый адрес: 689400, Чукотский автономный округ, Чаунский район, г. Певек, ул. Полярная, д. 19а Тел./факс: 8(42737)4-25-96, 4-19-48 E-mail: [email protected] ИНН 8706005703 КПП 870601001 р/сч № 40702810736130110142 Северо-Восточное отделение № 8645 ПАО «Сбербанк России» г. Магадан к/сч № 30101810300000000607 БИК 044442607	«Подрядчик»
12. ПОДПИСИ СТОРОН
«Заказчик»	«Подрядчик»
Директор МП «ЧТК»	Место для ввода текста.
_________________/Т.Н. Городова/	__________________/___________/
МП «____» _______ 2017 года	«____» _______ 2017 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору № _______

от «___» _______ 2017 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разгрузке контейнеров

1. Место выполнения работ: 689400, Чукотский автономный округ, Чаунский район, г. Певек, ул. Полярная, д. 5, склад.

2. Срок выполнения работ: с «11» по «30» сентября 2017 года по заявке Заказчика.

3. Содержание необходимых работ:

- Разгрузка контейнеров, поступивших в навигацию 2017 года.

- Осуществление выгрузки и перемещения груза, вручную или с помощью механизмов, предназначенных для погрузочно-разгрузочных работ в складские помещения.

- Проверка целостностности груза.

- Расстановка груза согласно планировке помещения и поэтажности складирования.

- Уборка мусора после разгрузки товара.

- Перетарка контейнеров (перемещение груза из одного контейнера в другой).

- Погрузка в машину из контейнеров и выгрузка с машины сыпучих грузов в мешках.

4. Условия выполнения работ:

- характер груза: овощи, фрукты в мешках (сетках), коробках, продовольственные товары в коробках, крупы (25, 50 кг), мука (50 кг) и другие сыпучие вещества в мешках и т.п.

- общее количество груза: 217,58 тонн.

Статья 34. Контракт

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

6.1. Утратил силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 29.12.2015 N 390-ФЗ.

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)