На участие в запросе котировок на проведение капитальных ремонтных работ по дворовым фасадам в осях 2-1, А-Д выявленного объекта культурного наследия «Русская женская гимназия», 1886г.

Изучив извещение, документацию о проведении запроса котировок на проведение капитальных ремонтных работ по дворовым фасадам в осях 2-1, А-Д выявленного объекта культурного наследия «Русская женская гимназия», 1886г.по адресу: Ленинградская обл., г. Выборг, Ленинградский пр., д. 6, ул. Крепостная, д. 27

_________________________________________________________________________________

^{(полное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)}

сообщает, что согласно исполнить условия договора, указанные в извещении и документации о проведении запроса котировок, условия и требования, указанные в Техническом задании и предоставляет следующие сведения:

1. Сведения об участнике закупки:

1.1. Наименование, организационно-правовая форма собственности (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), № тел., адрес электронной почты, контактное лицо:

__________________________________________________________________________________

1.3. Банковские реквизиты: __________________________________________________________________________________

1.4. ИНН, КПП, ОГРН

2. Цена оказываемых услуг__________________________________________ рублей.

(прописью)

В стоимость контракта входят все расходы, в том числе стоимость работ, стоимость товаров, оборудования, необходимых для выполнения работ по Контракту, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на заработную плату, страхование (при установлении), таможенные пошлины, налоги (включая НДС), сборы и другие обязательные платежи

3. Настоящей Заявкой подтверждаем, что ___________________________________________

(наименование участника закупки)

1) соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) не находится в процессе ликвидации;

3) не признано по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) или об открытии конкурсного производства;

4) не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда или административного органа.

6) не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

7) отсутствуют сведения об организации в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

8) отсутствуют сведения об организации в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

9) является российской (иностранной) организацией (ненужное зачеркнуть/удалить)

_______________________ _______________________________

должность подпись, расшифровка подписи

М.П.

Приложение № 3

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

На проведение капитальных ремонтных работ по дворовым фасадам в осях 2-1, А-Д выявленного объекта культурного наследия «Русская женская гимназия», 1886г. по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградский проспект, д.6, ул. Крепостная, д.27

г.Выборг «____» ____________ 2017 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Выборгского политехнического колледжа «Александровский», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шолина В.В., действующего на основании Устава с одной стороны и__________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице __________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий Контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем.

Предмет КОНТРАКТА.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика капитальные ремонтные работы по дворовым фасадам в осях 2-1, А-Д выявленного объекта культурного наследия «Русская женская гимназия», 1886г. по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградский проспект, д.6, ул. Крепостная, д.27, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Контрактом сумму.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями Контракта, техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), сметой (Приложение № 2 к Контракту), определяющими объем, содержание и сроки выполнения работ, а также стоимость работ.