Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1. Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после окончания работ представляет Заказчику:

- Акт сдачи-приемки работ (приложение № 4 контракту) - в 2 (двух) экз.,

- Акт о приемке выполненных работ на бумажном носителе (форма КС-2) – в 2 (Двух) экз.,

- справку о стоимости выполненных работ и затрат на бумажном носителе (форма КС-3) – в 2 (Двух) экз.,

- счет на оплату выполненных работ на бумажном носителе (в 1 экз.);

-счет-фактуру на бумажном носителе (в 1 экз.), оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации (если Подрядчик является плательщиком НДС);

--иные документы, дополнительно запрашиваемые Заказчиком, необходимые для подтверждения качества выполнения работ.

4.2. В течении 10 (Десяти) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.1 Контракта, Заказчик назначает экспертизу результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, с оформлением экспертного заключения.

4.2.1 В случае получения от Заказчика, эксперта, экспертной организации запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов работ, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику, эксперту, экспертной организации запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ.

4.2.2. Не позднее 10 (Десяти) дней после оформления заключения по итогам экспертизы, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Сметной документации, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (Один) экземпляр Актов выполненных работ.

В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ на основании экспертного заключения в связи с необходимостью устранения недостатков и (или) доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в экспертном заключении (акте, составленном Заказчиком), устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.3. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.4. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или экспертного заключения (акта) с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, экспертном заключении (акте), содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, обязан устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ в 2 (Двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, указанные недостатки ,необходимые доработки подрядчиком будут устранены в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (Два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Подрядчику.

4.6. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акты выполненных работ, а также документы указанные в п. 4.1. Контракта, являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом и Приложениями к нему.

5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

5.1.4. Осуществлять контроль за объемом, качеством и сроками выполнения работ, проводить проверки, составлять акты по итогам проведения проверок, выдавать предписания об устранении выявленных нарушений.

5.1.5. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (Двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

5.2.3. При обнаружении уполномоченными представителями Заказчика, уполномоченными контролирующими органами несоответствия объема и(или) стоимости выполненных Подрядчиком работ условиям Контракта и(или) Акту о приемке выполненных работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

5.2.4. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта и Приложений к нему.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и в течение сроков, установленных разделом 4 настоящего Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Контракта.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных настоящим Контрактом и Приложениями к нему. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и (или) объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Приступить к выполнению работ в течении суток с момента подписания Контракта.

5.4.2. Вести журнал производства работ по форме приложение № 3 к настоящему Контракту, журнал по форме КС-6а.

5.4.3. Предъявлять по первому требованию для проверки журнал производства работ представителям Заказчика.

5.4.4. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику исполнительную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.

5.4.5. Устранять недостатки, указанные в предписаниях, претензиях или актах проверки. Давать письменный ответ об устранении недостатков в течении 1 (Одного) дня с момента устранения недостатков.

5.4.6. Соблюдать требования к количеству и качеству уборочных работ по содержанию дорог, тротуаров, автобусных остановок, установленные настоящим Контрактом и приложениями к нему, а также нормативными правовыми актами, регламентирующими данный вид деятельности.

5.4.7. Устранять в установленный срок выявленные нарушения количества и качества работ, указанные в письменном виде Заказчиком по результатам проведения проверок.

5.4.8. Обеспечить соответствие результатов работ (услуг) требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

5.4.9. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.10. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.

5.4.11. Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового или юридического адреса в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении почтового или юридического адреса, почтовым или юридическим адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.12. Исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.4.13. Контролировать сроки выполнения субподрядными организациями своих обязательств.

ГАРАНТИИ

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.8. Контракта.

6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий составляет 12(двенадцать) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

6.4. Если в процессе выполнения работ по Контракту будут выявлены материалы поставки Подрядчика, не соответствующие сертификатам качества, декларациям соответствия, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счет.

6.5. Подрядчик возмещает материальный ущерб третьим лицам вследствие порчи их имущества во время проведения работ, а также возмещение материального ущерба причиненного третьим лицам во время гарантийного срока, возникшего вследствие некачественно выполненной работы.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, Федеральным законом №44-ФЗ и условиями настоящего Контракта.

7.2. Подрядчик не вправе передавать свои обязательства по Контракту, за исключением случаев, предусмотренных ч. 5 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ. Привлечение субподрядных организаций не изменяет обязательства Подрядчика по Контракту.

7.3. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств в соответствии с пунктом 5.3.3 Контракта.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не оплаченной в срок суммы.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, Подрядчик вправе начислить штраф в виде фиксированной суммы в размере 13 243,91 рублей (2,5% от Цены Контракта).

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа является фиксированным и составляет 52 975,63 рублей (10 % от Цены Контракта).

7.6. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.7. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.

7.8. Юридическую и материальную ответственность, оплату штрафов, наложенных на Заказчика надзорными организациями во время действия настоящего Контракта за несвоевременную и некачественную работу, несет Подрядчик. Подрядчик обязуется принимать предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства на объектах, принятых к работе в рамках настоящего Контракта.

7.9. Стороны констатируют, что в рамках настоящего Контракта Подрядчик является надлежащим ответчиком во всех случаях, предусмотренных КоАП РФ, законодательством Российской Федерации, Московской области, в том числе касающихся нарушений ГОСТов, СНиПов, регламентирующих работы по настоящему Контракту и иных вопросов, контроль за которыми отнесен к компетенции органов надзора, в том числе ГИБДД, Госадмтехнадзора Московской области.

7.10. При не исполнении Подрядчиком в установленный срок мероприятий по устранению выявленных нарушений количества и качества работ, указанных в письменном виде Заказчиком по результатам проведения проверок, Заказчик вправе устранить нарушения в работе Подрядчика своими силами с взысканием понесенных расходов в полном размере с Подрядчика.

7.11. В случаях выявления в ходе проверки неправильности расходования выделяемых по настоящему Контракту денежных средств, проведенной Заказчиком или уполномоченным контрольно-ревизионным органом, фактов необоснованного завышения сметной стоимости и/или неверного применение расценок и/или нецелевого расходования средств и/или завышения объемов работ, а также иных обстоятельств повлекших причинению ущерба Заказчику, Подрядчик возвращает Заказчику перечисленные ему денежные средства в размере выявленных переплат и сумм нецелевого использования в течение 5 (пяти) банковских дней (со дня получения уведомления) на счет Заказчика указанного в разделе 13 настоящего Контракта.