Дата проведения электронного аукциона.

Электронный аукцион начинается «11» марта 2019 года.

Заключение контракта по результатам электронного аукциона.

Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола «Заказчик (Покупатель)» размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта (Приложение № 1 к документации об электронном аукционе), который составляется путем включения цены контракта, и информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт.

В течение пяти дней с даты размещения «Заказчиком (Покупателем)» в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя электронного аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель электронного аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта.

Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона. При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении электронного аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в электронном аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий «Заказчик (Покупатель)» рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного аукциона. При этом размещение в единой информационной системе «Заказчиком (Покупателем)» проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного аукциона допускается при условии, что победитель электронного аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов.

В течение трех рабочих дней с даты размещения «Заказчиком (Покупателем)» в единой информационной системе вышеуказанных документов, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или протокол разногласий.

В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта «Заказчик (Покупатель)» обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени «Заказчика (Покупателя)», в единой информационной системе.

Победитель электронного аукциона признанный уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящим разделом документации, он не направил «Заказчику (Покупателю)» проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя электронного аукциона, или направляется протокол разногласий, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аукциона вправе подписать контракт и передать его «Заказчику (Покупателю)» в срок, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель электронного аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта была снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, электронный аукцион проводится на право заключить контракт. Также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной победителем цены за право заключить контракт.

С момента размещения в единой информационной системе подписанного «Заказчиком (Покупателем)» контракта он считается заключенным.

При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается.

23.1. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта: предусмотрена.

24. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта.

Руководитель контрактной службы – начальник отдела муниципальных закупок Лопатина Арина Юрьевна, тел.: (391) 226-18-18, факс: (391) 226-17-29, e-mail:[email protected].

25. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Бенефициаром указывается Заказчик), или внесением денежных средств в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 83 467 143 (восемьдесят три миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч сто сорок три) рубля 53 копейки. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта на два месяца.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, участник считается уклонившимся от заключения контракта.

Реквизиты для перечисления:

Получатель – УФК по Красноярскому краю (МП 190100062 Департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска л/с 05193005680) ИНН 2466010657, КПП 246601001, Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, счет № 40302810400003000062.

В платежном поручении в назначении платежа необходимо указать: «Обеспечение исполнения контракта на приобретение нежилого здания для размещения общеобразовательного учреждения на 1280 мест в жилом районе «Солнечный».

Возврат Заказчиком (Покупателем) Поставщику (Продавцу) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, осуществляется после исполнения контракта, в течение 15 календарных дней с момента письменного обращения Поставщика (Продавца) к Заказчику (Покупателю).

В ходе исполнения контракта «Поставщик (Продавец)» вправе предоставить «Заказчику (Покупателю)» обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

Антидемпинговые меры.

Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе.

Обеспечение, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта.

Начальник отдела муниципальных

закупок департамента А.Ю. Лопатина

Приложение № 2

к документации

об электронном аукционе

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № _____

на приобретение нежилого здания для размещения общеобразовательного учреждения на 1280 мест в жилом районе «Солнечный»

г. Красноярск «___» ____________ 2019 г.

Департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска, действующий от имени муниципального образования «город Красноярск», в лице ______________________________________________________________________________________________________________________________, действующего на основании Положения о департаменте муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска, утвержденного распоряжением администрации города Красноярска от 23.05.2013 № 110-р, именуемый в дальнейшем «Заказчик (Покупатель)», с одной стороны, и победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение нежилого здания для размещения общеобразовательного учреждения на 1280 мест в жилом районе «Солнечный» «_________________________» именуемое в дальнейшем «Поставщик (Продавец)», в лице __________________________________________________________ ,

(наименование должности, Ф.И.О.)

действующего на основании __________________________________________________________,

(устав, данные доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом контракта является приобретение нежилого здания для размещения общеобразовательного учреждения на 1280 мест в жилом районе «Солнечный».

1.2. «Поставщик (Продавец)» обязуется передать в собственность муниципального образования «город Красноярск» принадлежащее «Поставщику (Продавцу)» здание в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к муниципальному контракту) (далее – Имущество), с кадастровым номером __________, общей площадью _____, оборудованное в соответствии с условиями контракта, расположенное по адресу: г. Красноярск, ____________ , (на земельном участке, с кадастровым номером __________, общей площадью _____, принадлежащий «Поставщику (Продавцу)» на праве _________________________), а «Заказчик (Покупатель)» обязуется принять и оплатить указанное Имущество.

Одновременно с передачей права собственности на здание «Заказчику (Покупателю)» передаются права на земельный участок, занятый такой недвижимостью и необходимый для ее использования, на тех правах и в том объеме, которые принадлежат «Поставщику (Продавцу)».

В случае, если «Поставщик (Продавец)» является собственником земельного участка, на котором размещается продаваемое здание, «Поставщик (Продавец)» одновременно с продажей здания, безвозмездно на основании договора безвозмездной передачи (пожертвования) передает в собственность муниципального образования «город Красноярск» указанный земельный участок, а «Заказчик (Покупатель)» принимает в муниципальную собственность этот земельный участок.

1.3. Имущество принадлежит «Поставщику (Продавцу)» на праве собственности. Право собственности зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости в установленном законом порядке, что подтверждается выпиской из ЕГРН от ____________.

1.4. «Поставщик (Продавец)» гарантирует, что передаваемое согласно контракту Имущество не продано, не подарено, не обещано быть подаренными, не обменено, не сдано в аренду (найм), в доверительное управление, в качестве вклада в уставной капитал предприятий не внесено, не обременено иными правами третьих лиц, не состоит в судебном споре и под запрещением (арестом).

1.5. Место нахождения имущества: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, жилой район «Солнечный» __________________.

1.6. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет с учетом требований части 1 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере _____% (______) процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет _________________ (_______) рублей _____ копеек.

Способ обеспечения исполнения контракта участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, определяется самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта, указанного в разделе 10.1 настоящего контракта на два месяца.

Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:

Получатель – УФК по Красноярскому краю (МП 190100062 Департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска л/с 05193005680) ИНН 2466010657, КПП 246601001, Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, счет № 40302810400003000062.

В платежном поручении в назначении платежа необходимо указать: «Обеспечение исполнения контракта на приобретение нежилого здания для размещения общеобразовательного учреждения на 1280 мест в жилом районе «Солнечный».

Возврат Заказчиком (Покупателем) Поставщику (Продавцу) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, осуществляется после исполнения контракта, в течении 15 календарных дней с момента письменного обращения Поставщика (Продавца) к Заказчику (Покупателю).

В ходе исполнения контракта «Поставщик (Продавец)» вправе предоставить «Заказчику (Покупателю)» обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

1.8. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта: Руководитель контрактной службы – начальник отдела муниципальных закупок Лопатина Арина Юрьевна, тел.: (391) 226-18-18, факс: (391) 226-17-29, e-mail: [email protected].

1.9. Идентификационный код закупки № 173246601065724660100100570014120412.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта установлена на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от «___» __________ 2018 года предложенной ________________ и составляет _________ рублей, в т.ч. НДС __________ рублей (НДС не облагается).

2.2. Цена контракта включает общую стоимость здания с учетом всех расходов «Поставщика (Продавца)», в том числе на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена контракта, является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением следующих случая:

- при уменьшении ранее доведенных до муниципального «Заказчика (Покупателя)» как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный «Заказчик (Покупатель)» в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены.

2.3. Оплата осуществляется в безналичной форме, на основании выставленного счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика (Продавца)» в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания «Заказчиком (Покупателем)» документа о приемке.

Все расходы, связанные с регистрацией муниципального контракта и перехода права собственности на нежилое здание в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, несет «Поставщик (Продавец)».

Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика (Покупателя)».

2.4. Стороны пришли к соглашению, что у «Поставщика (Продавца)» не возникает право залога (ипотеки) в силу закона на передаваемое Имущество с момента регистрации перехода права собственности к «Заказчику (Покупателю)».

3. СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. «Поставщик (Продавец)» передает Имущество «Заказчику (Покупателю)» в порядке, установленном разделом 5 муниципального контракта, по акту приема - передачи не позднее 6 (шести) рабочих дней после получения заключения по результатам проведённой экспертизы Имущества, для внесения записи в ЕГРН о зарегистрированных правах муниципального образования - "город Красноярск" на нежилое здание в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

Право собственности на Имущество возникает у «Заказчика (Покупателя)» с момента регистрации права муниципальной собственности на приобретаемое Имущество в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. «Поставщик (Продавец)» обязан:

4.1.1. Передать «Заказчику (Покупателю)» Имущество, являющееся предметом настоящего муниципального контракта и указанное в разделе 1 настоящего муниципального контракта, в установленный срок.

4.1.2. Обеспечить свою явку для регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

4.1.3. Не связывать «Заказчика (Покупателя)» какими-либо обязательствами по целевому использованию продаваемого Имущества.

4.1.4. Осуществлять охрану Имущества до регистрации перехода права собственности к «Заказчику (Покупателю)» на Имущество в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

4.1.5. Нести все расходы по содержанию Имущества до момента регистрации перехода права собственности на Имущество к «Заказчику (Покупателю)».

«Заказчик (Покупатель)» осуществляет свои права владения и пользования Имуществом с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на Имущество.

4.1.6. Предоставить все необходимые документы для регистрации права собственности «Заказчика (Покупателя)».

4.1.7. Оплатить все расходы, связанные с регистрацией муниципального контракта и перехода права собственности на здание в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.1.8. Одновременно с подписанием акта приема – передачи «Поставщиком (Продавцом)» передается вся имеющаяся документация на Имущество.

4.2. «Заказчик (Покупатель)» обязан:

4.2.1. Оплатить приобретаемое Имущество в полном объеме.

4.2.2. Принять Имущество на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

4.2.3. Взаимодействовать с «Поставщиком (Продавцом)» при изменении, расторжении Контракта, применять меры ответственности, в том числе направлять «Поставщику (Продавцу)» требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения «Поставщиком (Продавцом)» обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком (Продавцом)» обязательств, предусмотренных Контрактом, совершать иные действия в случае нарушения поставщиком условий Контракта.

4.2.4. Обеспечить проведение экспертизы для приемки Имущества в соответствии с п. 5.2. контракта.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ТОВАРА

5.1. «Заказчик (Покупатель)» осуществляет контроль за исполнением «Поставщиком (Продавцом)» обязательств по настоящему контракту.

5.2. Прием Имущества осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Красноярска от 27.03.2014 № 168 «Об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности».

Для проверки передаваемого по контракту Имущества в части его соответствия условиям контракта «Заказчик (Покупатель)» проводит экспертизу. К проведению экспертизы привлекаются эксперты, экспертные организации на основании контрактов (договоров), заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

«Поставщик (Продавец)» не позднее следующего рабочего дня после заключения Сторонами муниципального контракта и до момента подписания акта приема – передачи Имущества обеспечивает «Заказчику (Покупателю)», эксперту, экспертной организации беспрепятственный доступ к Имуществу.

Отраслевой орган администрации города, предприятие, учреждение, для нужд которого приобретается Объект, осуществляет осмотр и прием Объекта путем составления и утверждения приказом руководителя акта о соответствии Объекта требованиям технического задания.

Утвержденный акт о соответствии Объекта требованиям технического задания направляется в департамент горимущества для проверки передаваемого по контракту Объекта в части его соответствия условиям контракта путем проведения экспертизы.

В случае соответствия (не соответствия) Имущества требованиям аукционной документации или условиям контракта «Заказчик (Покупатель)» подписывает акт приема – передачи Имущества (приложение 3 к муниципальному контракту) или направляет в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта приема - передачи Имущества.

Акт приема - передачи Имущества или мотивированный отказ от подписания акта приема – передачи Имущества направляется «Заказчиком (Покупателем)» «Поставщику (Продавцу)» не позднее 6 (шести) рабочих дней после получения заключения по результатам проведенной экспертизы Имущества. Одновременно с подписанием акта приема – передачи «Поставщик (Продавец)» передает «Заказчику (Покупателю)» всю имеющуюся документацию на Имущество.

После получения выписки из ЕГРН о зарегистрированных правах муниципального образования - "город Красноярск" на нежилое здание в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, осуществляется приемка поставленного товара и оформляется документом о приемке, который подписывается «Заказчиком (Покупателем)».

5.3. Качество поставляемого товара указанного в приложениях 1, 2 к муниципальному контракту должно соответствовать действующим стандартам и характеристикам.

В случае обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения «Заказчик (Покупатель)» вправе отказаться от исполнения муниципального контракта и потребовать возврата уплаченной цены контракта.

Если недостатки товара не были оговорены «Поставщиком (Продавцом)», «Заказчик (Покупатель)», вправе по своему выбору потребовать от «Поставщика (Продавца)», соразмерного уменьшения цены муниципального контракта.

В случае обнаружения «Заказчиком (Покупателем)» в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания акта приема-передачи Имущества скрытых недостатков, не обнаруженных при его приемке, «Поставщик (Продавец)» обязан возместить в полном объеме «Заказчику (Покупателю)» расходы понесенные «Заказчиком (Покупателем)» на устранение выявленных недостатков, или безвозмездно устранить недостатки в течение 30 дней с момента уведомления «Заказчиком (Покупателем)» «Поставщика (Продавца)» о выявленных недостатках.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

6.2. За ненадлежащее исполнение Поставщиком (Продавцом) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» и устанавливается в виде фиксированной суммы __________________ руб, определяемой в следующем порядке:

а) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

б) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком (Покупателем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» и устанавливается в виде фиксированной суммы _______________ руб, определяемой в следующем порядке:

а) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

б) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Продавцом) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов поставки товара, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки.

6.5. Размер ставки определяется по формуле: , где: - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки.

6.6. Коэффициент К определяется по формуле: К=(ДП/ДК) х 100%, где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6.8. Исполнение обязательства «Поставщиком (Продавцом)» по контракту по перечислению неустойки в доход бюджета города Красноярска возложено на «Заказчика (Покупателя)».

6.9. В случае просрочки исполнения «Заказчиком (Покупателем)» обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Заказчиком (Покупателем)» обязательств, предусмотренных контрактом, «Поставщик (Продавец)» вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение «Заказчиком (Покупателем)» обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы.

6.10. В случае просрочки исполнения «Поставщиком (Продавцом)» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Продавцом) обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет Поставщику (Продавцом), требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.12. В случае предъявления исков, связанных с ненадлежащим исполнением «Поставщиком (Продавцом)» обязательств по настоящему контракту, «Поставщик (Продавец)» самостоятельно возмещает материальный ущерб «Заказчику (Покупателю)» либо непосредственно истцам в порядке, установленном действующим законодательством.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

7.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) и убытков, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

8.2. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий не более 10 дней.

8.3. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края, суде общей юрисдикции города Красноярска.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.1. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН ИЛИ ПО РЕШЕНИЮ СУДА

9.1.1. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, направляет письменное уведомление другой Стороне в срок, не позднее пяти дней до предполагаемой даты расторжения контракта.

9.1.2. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам или вступления в законную силу решения суда.

9.1.3. Настоящий контракт, может быть расторгнут по следующим основаниям:

- при снижении качества поставляемого товара в результате нарушения «Поставщиком (Продавцом)» условий контракта;

- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения поставки товара;

- при задержке «Поставщиком (Продавцом)» срока поставки товара более чем на 3 календарных дня.

9.2. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В СВЯЗИ С ОДНОСТОРОННИМ ОТКАЗОМ СТОРОНЫ КОНТРАКТА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ

КОНТРАКТА

9.2.1. «Заказчик (Покупатель)» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Односторонний отказ от исполнения контракта (полностью или частично) допускается в случае существенного нарушения контракта «Поставщиком (Продавцом)».

Нарушение контракта «Поставщиком (Продавцом)» предполагается существенным в случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для «Заказчика (Покупателя)» срок;

- нарушения сроков поставки товара.

9.2.1.1. «Заказчик (Покупатель)» проводит экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. При этом выбор экспертов, экспертных организаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

9.2.1.2. Если «Заказчиком (Покупателем)» проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято «Заказчиком (Покупателем)» только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа «Заказчика (Покупателя)» от исполнения контракта.

9.2.1.3. Решение «Заказчика (Покупателя)» об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется «Поставщику (Продавцу)» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Поставщика (Продавца)», указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средст<