Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере:

- 10 (десять) % от цены Контракта в отношении Поставщика;

- 2,5 (две целых, пять десятых) % от цены Контракта в отношении Заказчика. (Порядок определения в Контракте фиксированного размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение Заказчиком, Поставщиком обязательств, в том числе гарантийного обязательства (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком) устанавливается Постановлением Правительства от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» - далее Постановление Правительства № 1063).

7.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в поставке, Поставщик устраняет их за счет своих средств, в срок не позднее 7 (семи) дней со дня уведомления Заказчиком.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, в соответствии с Постановлением Правительства от № 1063.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контракта срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.6. Уплата неустойки (пеней, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

7.7. Поставка, выполненная в срок и представленные к приемке, но не соответствующие по качеству условиям Контракта, не принимаются и выдается письменное предписание об устранении недостатков.

7.8. Если Поставщик в течение срока, указанного в предписании об устранении недостатков, не устранит выявленные и зафиксированные дефекты и недоделки, включая изделия, то Заказчик вправе при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки за свой счет и потребовать от Поставщика возмещения убытков.

7.9. Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по Контракту.

7.10. Поставщик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением условий Контракта, а также ущерб, причиненный по вине работников Поставщика.

7.11. Применение предусмотренных Контрактом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, сверх суммы имущественных санкций, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком своих обязательств. Применение штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Поставщика от выполнения принятых им на себя обязательств.

Расторжение Контракта.

8.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. При расторжении Контракта по совместному решению Сторон незавершенные объекты передаются Заказчику, который оплачивает Поставщику стоимость выполненных Работ в объеме.

8.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не разрешенные во внесудебном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде Калининградской области.

8.4. По контракту устанавливается досудебный порядок урегулирования споров. Сторона, считающая, что ее права и (или) интересы нарушены, направляет другой Стороне, письменную претензию. Сторона, получившая претензию, должна дать на нее ответ в срок, указанный в претензии. В случае отказа в удовлетворении претензии (частичного удовлетворения претензии) или неполучения ответа на нее в течение 10 (десяти) календарных дней с даты ее направления, Сторона, считающая, что ее права и (или) интересы нарушены, вправе обратиться в Арбитражный суд Калининградской области.