Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

На оказание услуг по обследованию

г. Томск «__» ______ 2016 г.

ООО "Виталий и сыновья», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава и ООО «Архстройпроект», в лице директора Жаркого Романа Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По обязуется оказать услуги Заказчику по:

обследованию строительных конструкций здания и разработке технических решений по устройству скатной кровли (далее Услуга), а Заказчик обязуется принять услугу и оплатить ее стоимость.

1.2. Услуги, выполняемые в рамках настоящего договора, должны соответствовать Приложению №1 к настоящему договору.

1.3. Срок оказания услуг: услуги оказываются в течении 90 дней с момента перечисления на расчетный счет Подрядчика аванса.

1.4. Место оказания услуг: г. Томск, ул. Енисейская, 37.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Общая стоимость договорных работ (п.1) составляет 660 000,00 рублей (Шестьсот шестьдесят тысяч рублей 00 коп), НДС нет (подрядчик находится на упрощенной системе налогооблажения).

2.2. Перед началом работы "Заказчик" выплачивает "Подрядчику" аванс в размере 50% от общей стоимости работ (п.2.1.), т.е. 330 000 (Триста тридцать тысяч рублей 00 коп.) путем перечисления на расчетный счет.

2.3. Окончательный расчет по договору "Заказчик" производит после выполнения работ, предусмотренных п.1 в течение 5 дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ путем перечисления на расчетный счет "Подрядчика".

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Качественно и в срок оказать Услуги, предусмотренные настоящим договором.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Оплатить оказанные Подрядчиком услуги в размере, в сроки и в порядке, предусмотренным настоящим договором.

3.2.2. Принять результат фактически оказанных Подрядчиком услуг в порядке, предусмотренном настоящим договором, и подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг.

3.3. По согласованию с Подрядчиком своевременно предоставлять беспрепятственный доступ к зданию и прилегающей территории для проведения обмерно-обследовательских работ.

ОТВЕСТВЕННОСТЬ

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. За нарушение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать выплату неустойки в размере 0,05 % от цены, указанной в п.1.3. настоящего договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

4.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных условиями настоящего договора, Заказчик производит оплату по договору за вычетом размера неустойки, рассчитанного в соответствии с пунктом 5.2. настоящего договора.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему договору.

5.2. Все приложения и соглашения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

5.3. Все разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, Стороны решают путем переговоров. В случае не достижения согласия, заинтересованная Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Томской области.

5.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.5. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

5.6. В случае изменения реквизитов Сторона, меняющая реквизиты, обязана сообщить письмом другой Стороне новые реквизиты в течение 10 дней.

5.7 По соглашению Сторон настоящий Договор может быть продлен на согласованный срок. По данному факту составляется необходимое дополнение, которое будет являться приложением к настоящему Договору и его неотъемлемой частью.

Приложение:

1.Приложение № 1 – техническое задание на 1-м листе.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ООО «Виталий и сыновья», Россия, г. Томск, ул. Герцена,172. Факт адрес: Россия, г. Томск, ул. Герцена,172 ИНН 7021052154 КПП 701701001, Томское ОСБ №8616 г. Томск, р/с 40702810364010110970, к/с 30101810800000000606, р/с банка: 30301810564000606401 ОКОНХ 84300 ОКПО 46635424 КПП 701701001 БИК046902606 ОГРН 1027000873085

ПОДРЯДЧИК: ООО «Архстройпроект» 634012, г. Томск, ул. Елизаровых, 56 – 139 ИНН/КПП 7021060557/701701001 Р/сч 40702810406290001319 в ОАО «Томскпромстройбанк» К/сч 30101810500000000728 БИК 046902728 8-905-990-8171 Директор

ЗАКАЗЧИК: Директор____________________ И.И. Иванов м.п. ____ « »______________2016 г.

ПОДРЯДЧИК: Директор __________________Р.А. Жаркой м.п. ____ « »______________2016 г.

Приложение №1 к Договору

№____ от ___ «___»_______2016 г.

"Утверждаю" Директор ООО «Виталий и сыновья» __________И.И. Иванов

Техническое задание

на обследование и оценку технического состояния здания гаражного комплекса и нежилого строения (овощехранилища), расположенных в помещениях ОГАУЗ Детская городская больница №2» по адресу: г. Томск ул. Кривая д.31 стр 5А и 6А .

1. Наименование объекта	ОГАУЗ Детская городская больница №2» по адресу: г. Томск ул. Кривая д.31 стр 5А и 6А .
2. Основание для выполнения работ.	Прогиб металлических балок. Локальные замачивания стен и потолка. Выявление накопленных за период эксплуатации дефектов кровли и конструкций покрытия.
3. Заказчик	ОГАУЗ Детская городская больница №2»
4. Исполнитель	ООО «Архстройпроект»
5. Программа обмерно - обследовательских работ	1.Проведение обследовательских и обмерных работ. Выявление дефектов и аварийных мест в конструкциях. Определение причин появления дефектов. Поверочные расчеты (при необходимости). 2. По результатам обследования выполнить заключение о техническом состоянии строений. Разработка рекомендаций по устранению дефектов. Разработка рекомендаций и технических схем по усилению аварийных участков (при необходимости). Кол-во экземпляров отчета – 2 экз.
6. Основные требования к архитектурно-планировочному решению	нет
7. Основные требования к конструктивным решениям и материалам	Все конструктивные решения и материалы в соответствии с нормами проектирования для данного типа зданий. При замене материала конструкций предусматривать наиболее эффективные.
8. Основные требования к инженерному оборудованию	нет
9. Сроки проектирования	С момента подписания договора и продолжительностью 1 месяц.

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО «Архстройпроект» _________Р.А. Жаркой

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору № ______ от «__» _________2016 г.

________________________________

г. Томск «___» ________ 2016 г.

ООО "Виталий и сыновья», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, и ООО «Архстройпроект»,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Жаркого Романа Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее «Стороны», подписали настоящее дополнительное соглашение № 1 (далее – Соглашение), о нижеследующем:

1. П.2.1 договора изменить и изложить в следующей редакции: _____________

2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора № _____ от «__» ________ 2016 г.

3. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны руководствуются положениями договора № _____ от «__» ________ 2016 г.

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5. Подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК: Директор_______________ И.И. Иванов м.п. ____ « »______________2016 г.

ПОДРЯДЧИК: Директор __________________Р.А. Жаркой м.п. ____ « »______________2016 г.

Акт №1 от 25.01.2017 г.

На выполнение работ-услуг

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик ООО "Виталий и сыновья», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, Подрядчик ООО «Архстройпроект», в лице директора Жаркого Романа Анатольевича, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы, услуги удовлетворяют условиям договора, выполнены в срок, в надлежащем порядке.

Наименование работ, услуг.	№ этапа по календарному графику выполнения работ	Договорная цена этапа по договору в руб.	НДС – 18%
Работы по обследованию согласно договора № от _____2016 г.		660 000	нет

Авансирование перед выполнением работы: 330 000 (триста тридцать тысяч) руб.

Остаток к оплате: 330 000 (триста тридцать тысяч) руб.

Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Работу сдал:	Работу принял:
_______________________ Р.А. Жаркой	_____________________ / И.И. Иванов /
М.П.	М.П.

ООО «Архстройпроект»,

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ,

г. Томск, ул. Елизаровых 56-139

ИНН/КПП 7021060557/701701001,

ОГРН 1037000083438

ОКПО 204 921 53,

ОКВЭД 74.20.11

Расчетный счет: 407 028 104 062 900 01319

Банк ОАО «Томскпромстройбанк», г. Томск

БИК 046 902 728

Корр. сч. 301 018 105 000 000 00728

СЧЕТ № 13214-С3 от «__» ____________ 2016 г.

Плательщик: ООО «Виталий и сыновья»

Предмет счета	Ед. изм.	Кол.	Сумма (руб.)	НДС	Сумма (руб.)
Обследовательские работы по договору № ____ от «___» ______2016г. 2 этап.			330 000	нет	330 000
Итого:			330 000	нет	330 000