О проведении запроса котировок
Извещение
Идентификационный код закупки | (указывается с 1 января 2017 года) |
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Запрос котировок |
Заказчик
Наименование | Генеральная прокуратура Российской Федерации |
Место нахождения | 125993, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а |
Почтовый адрес | 125993, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а |
Адрес электронной почты | [email protected] |
Номер контактного телефона | 8(495) 982-40-44 |
Ответственное должностное лицо Заказчика | Гончарова Мира Ивановна |
Условия контракта
Наименование объекта закупки | Выполнение работ по монтажу вытяжной вентиляции в здании Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2016 году. |
Начальная (максимальная) цена контракта | 402 886,00 (Четыреста две тысячи восемьсот восемьдесят шесть) руб. 00 коп. |
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Приложение № 1 |
Описание объекта закупки | Согласно Описанию объекта закупки (Приложение № 3). |
Место выполнения работ | г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д.15а |
Сроки выполнения работ | В течение 15 дней с даты подписания контракта. |
Срок и условия оплаты объекта закупки | Оплата стоимости 100% выполненных работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и при условии предоставления Исполнением Заказчику, счета, счета-фактуры, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
Источник финансирования | Федеральный бюджет |
Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом стороны от исполнения Контракта допускается в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. |
Размер обеспечения исполнения контракта | 30 процентов НМЦК, указанной в извещении о проведении запроса котировок 120 865,80 (Сто двадцать тысяч восемьсот шестьдесят пять) руб. 80 коп. |
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником запроса котировки, с которым заключается Контракт, путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика (указан ниже), или безотзывной банковской гарантией, выданной банком, включенным в перечень, в соответствии с требованиями ст. 74.1. Налогового Кодекса РФ. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником запроса котировок самостоятельно. В случае, если участником запроса котировок, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. В случае непредоставления участником запроса котировок, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. |
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта | Генеральная прокуратура Российской Федерации 125993, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 15А ИНН 7710146102 КПП 771001001 р/с 40302810900001001901 в Операционном департаменте Банка России г. Москва БИК 044501002 При оформлении платёжного документа обязательно указывать в графе «получатель» Межрегиональное операционное УФК (Генеральная прокуратура Российской Федерации л/с 05951004150) |
Требования к обеспечению исполнения контракта | 1. Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта или включенная в реестр банковских гарантий безотзывная банковская гарантия) в размере, который предусмотрен в настоящем извещении о проведении запроса котировок, должны быть предоставлены Заказчику в срок, указанный в настоящем извещении о проведении запроса котировок, одновременно с Контрактом, подписанным участником запроса котировки, с которым заключается Контракт. 2. В рамках предоставления обеспечения Контракта должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по Контракту по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность выплаты неустойки, штрафа, предусмотренных Контрактом. |
Условия банковской гарантии, представляемой в качестве обеспечения исполнения контракта | 1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать: 1) сумму банковской гарантии, указанную в извещении запроса котировки и подлежащую уплате гарантом Заказчику при ненадлежащем исполнении принципала обязательств, указанных в извещении запроса котировки; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику; 5) срок действия банковской гарантии, указанный в извещении запроса котировки; 6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; 7) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении. 2. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий; 2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пп. 1-7 п. 1 и п. 2 настоящего пункта извещения о проведении запроса котировок; 3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении запроса котировок. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа. |
Срок действия банковской гарантии, представляемой в качестве обеспечения исполнения контракта | Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц |
Информация о запросе котировки
Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки | Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 09.00 мск до 17.00 мск (пятница с 09.00 мск до 16.00 мск). г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 11, стр. 1 Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью (такие заявки должны быть поданы с использованием единой информационной системы). Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в настоящем извещении о проведении запроса котировок, регистрируется Заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с такой заявкой, на котором не указана информация о подавшем его лице, и требование предоставления данной информации не допускаются. По требованию участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в запросе котировок, Заказчик выдает расписку в получении заявки на участие в запросе котировок с указанием даты и времени ее получения. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного в настоящем извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. Начало подачи заявок: 28.06.2016 в 09:00 мск Окончание подачи заявок: 08.07.2016 в 11:00 мск |
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок | г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 11, стр. 1, каб. 412 08.07.2016 в 11:00 мск Для прохода представителей участников запроса котировок, изъявивших желание принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок на заседании единой комиссии, необходимо за сутки заказать пропуск для прохода в здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации по тел.: (495) 982-40-44, 982-40-45 |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | Отдел государственных закупок для обеспечения государственных нужд Место нахождения – г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 11, стр. 1 Адрес электронной почты – [email protected] Номер контактного телефона - 982-40-44, факс: 982-40-73 Ответственное должностное лицо Контрактной службы – Гончарова Мира Ивановна |
Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, должен подписать контракт | 1. Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. 2. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается контракт в случае уклонения такого победителя от заключения контракта. |
Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимися от заключения контракта | В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт и выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником запроса котировок, предложившим такую же, как и победитель запроса котировок, цену контракта, или при отсутствии этого участника с участником запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение контракта для этих участников является обязательным. В случае уклонения этих участников от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и осуществить повторно запрос котировок. |
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. |
Требование к участникам запроса котировок на основании пункта 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ | Участник закупки не может являться организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организацией, контролируемой гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики. |
Требования к участнику закупки:
Единые требования к участникам закупки в соответствии с п.1 ст.31, с п.1 ч.1 ст.73 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
1)соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
7) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного;
8) участник закупки не является офшорной компанией.
Приложение № 1 – Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
Приложение № 2 – Форма котировочной заявки.
Приложение № 3 – Описание объекта закупки.
Приложение № 4 – Проект государственного контракта.
Приложение № 1