Приложения к документации об аукционе

Все приложения к документации об аукционе являются ее неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Техническое задание»

Приложение № 2 «Проект муниципального контракта»

Приложение № 3 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта».

РАЗДЕЛ III ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
Пункт 1.	Заказчик, специализированная организация
Наименование Заказчика:Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области Место нахождения Заказчика: 187719, Лодейнопольский район, с. Алеховщина, ул.Алеховщинская, д.20 Почтовый адрес заказчика: 187719, Лодейнопольский район, с. Алеховщина, ул.Алеховщинская, д.20 Адрес электронной почты Заказчика: а[email protected] Контактный тел. 8(81364) 71-400
Пункт 2.	Форма торгов и предмет контракта
Открытый аукцион в электронной форме на выполнение работ по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения правобережной части с. Алеховщина» Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещено на сайте www.zakupki.gov.ru
Пункт 3.	Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
Место выполнения работ: Ленинградская область, Лодейнопольский район, с. Алеховщина, Сроки выполнения работ: в соответствии с требованиями, приведенными в Техническом задании, (Приложение №1 к документации об открытом аукционе) и Муниципальном контракте (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе).
Пункт 4.	Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
В соответствии с требованиями Технического задания и Муниципального контракта
Пункт 5.	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
Начальная (максимальная) цена контракта составляет – 34 329 820,00 (тридцать четыре миллиона триста двадцать девять тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
Пункт 6.	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками
Цена указывается в рублях Российской Федерации.
Пункт 7.	Порядок формирования цены контракта
1. Расходы, включенные в цену контракта:цена контракта включает в себя все расходы по выполнению работ, приобретению и поставке материалов, оборудования, пусконаладочные работы «в холостую» и «под нагрузкой», работы по замерам сопротивления смонтированных электросетей и электроустановок, подключение к инженерным сетям, оплату за негативное воздействие на окружающую среду и расходы по исполнительной съемке построенных сооружений и инженерных сетей, а также расходы по уплате налогов (в том числе НДС) и других обязательных платежей. Цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в ходе исполнения контракта. 2. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.
Пункт 8.	Источник финансирования заказа
Финансирование работ по настоящему Контракту производится за счет средств бюджета Ленинградской области и бюджета Лодейнопольского муниципального района
Пункт 9.	Форма, срок и порядок оплаты работ
Форма оплаты: Оплата производится в рублях по условиям заключенного между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком муниципального контракта. Средства перечисляются на расчетный счет Подрядчика в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета. Авансовый платеж предусмотрен. Срок и порядок оплаты: по факту выполнения работ согласно справок КС-3 и актов КС-2.
Пункт 10.	Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, к участникам размещения заказа
1) наличие у участника размещения заказа допуска, выданного саморегулируемой организацией, на выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): жилищно-гражданское строительство, с правом осуществлять работы по организации строительства, стоимость которых по одному договору не менее предлагаемой цены контракта. 2) не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) выполнение участником размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа). А также при этом должны быть представлены следующие документы: копия разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство).
Пункт 11.	Дополнительные требования к участникам размещения заказа
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
Пункт 12.	Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов
Преимущества не предоставляются.
Пункт 13.	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
Заявки принимаются до 17.09.2012г. 09:00 часов (по московскому времени)
Пункт 14.	Обеспечение заявок
1.Участник представляет обеспечение заявки в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта – 1 716 491,00 ( один миллион семьсот шестнадцать тысяч четыреста девяносто один) рубль 00 копеек.
Пункт 15.	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления
Обеспечение исполнения контракта - участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракта, представляет обеспечение исполнения контракта в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта – 10 298 946,00 (десять миллионов двести девяносто восемь тысяч девятьсот сорок шесть ) рублей 00 копеек. Реквизиты для перечисления суммы залога денежных средств: Получатель УФК по Ленинградской области (отдел №10, Администрация Алеховщинского сельского поселения, л/с 05453010810) ИНН 4711007032, КПП 471101001 р/сч 40302810900003001409 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г.Санкт-Петербург БИК 044106001 В назначении платежа указывать: целевые средства на обеспечение исполнения контракта (указать наименование аукциона в соответствии с документацией об аукционе). Денежные средства, перечисленные заказчику в качестве залога, находятся на счете заказчика в течение срока действия контракта.
Пункт 16.	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе(не более 7 дней со дня окончания срока подачи заявок)
Окончание срока рассмотрения первых частей заявок - 20.09.2012г.
Пункт 17.	Дата проведения аукциона (рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок)
Дата проведения аукциона – 24.09.2012г.
Пункт 18.	Требования к содержанию и составу заявки
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а так же конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копию свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, с указанием на разрешение выполнения следующих видов работ: работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): жилищно-гражданское строительство, с правом осуществлять работы по организации строительства, стоимость которых по одному договору не менее предлагаемой цены 3) копию разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство). 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.
Пункт 19.	Инструкция по заполнению заявки
Заполнение заявки осуществляется в соответствии с порядком, определенным Регламентом функционирования электронной торговой площадки www.sberbank-ast.ru.
Пункт 20.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ
Подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ в соответствии с действующими стандартами, техническими регламентами, строительными нормами и правилами. Срок предоставления гарантий качества определяются условиями Муниципального контракта.

Приложение №1