Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств и их последствий
8.2. Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, в течении 10 (десяти) календарных дней должна уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
8.3. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
9. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
9.1. Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Любые изменения и дополнения условий Договора, его приложений и дополнений должны быть оформлены дополнительным соглашением, подписаны сторонами и с момента подписания Сторонами дополнительного соглашения становятся неотъемлемой частью Договора.
9.2.Подрядчиквправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:
- задержкиСубподрядчиком начала производства работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим отПодрядчика;
-задержку окончания работ на срок свыше 10 дней;
- нарушенияСубподрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества выполняемых работ
- действий Субподрядчика, создающих риск для работников, имущества, сооружений и оборудования, нарушения санитарных нормативов и уровня шума;
- длительной, более 30 дней, приостановки работ;
- аннулирования уСубподрядчика допуска СРО на деятельность, предусмотренную настоящим Договором.
Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом по истечении 5 (пяти) календарных дней после даты направления Субподрядчику соответствующего уведомления. С даты получения Субподрядчиком уведомления о расторжении договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Субподрядчик обязан прекратить выполнение Работ и передать Подрядчику результаты работ и все иное, связанное с выполнением Работ.
При этом подлежат возмещению только расходы Субподрядчика по завершенным и принятым Подрядчиком Работам.
Разрешение споров между Сторонами
10.1. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Заключительные положения
12.1. Любая переписка по Договору осуществляется в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, почтового отправления в виде заказного письма получателю по адресу, указанному в Договоре либо курьерской связью.
12.2. Договор составлен на 8 (восьми) листах в двух идентичных экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.3. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны известить друг друга в письменном виде в течение 3-х банковских дней.
Адреса и банковские реквизиты Сторон
Подрядчик: Закрытое Акционерное Общество «Техно»
адрес пл. Конституции д.1 кор.2
ИНН ____________________, Р/с____________________________________________
К/с _______________________, БИК _______________
. ОКОНХ ___________, ОКПО ____________.
Субподрядчик: Общество с Ограниченной Ответственностью «Волна» адрес Гражданский проспект д.24 кор.1
ИНН ____________________,
Р/с _________________________________________________________
К/с _______________________, БИК _______________.
ОКОНХ ___________, ОКПО ____________.
Субподрядчик Подрядчик
____________ Волнов Д. О. ______________ Техников И.И.
м.п. м.п.
Приложение 2
Текст договора организации перевозок
Договор транспортно-экспедиционного обслуживания №01Общество с ограниченной ответственностью «Волна», в лице Генерального директора Волнова Дмитрия Олеговича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Клиент», с одной стороны, и Закрытое Акционерное Общество «Техно», в лице генерального директора Техникова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Экспедитор», с другой стороны, заключили настоящий Договор, о нижеследующем.1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Экспедитор организует перевозку и экспедирование грузов Клиента на основании положений настоящего договора. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом автомобильного транспорта РФ (УАТ РФ), Уставом железнодорожного транспорта РФ (УЖД), федеральным законом №87 от 30.06.2003 года РФ «О транспортно-экспедиционной деятельности», Общими правилами перевозок грузов автомобильным транспортом (ОППГАТ), на условиях, указанных в настоящем Договоре и приложениях к нему, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. При международных перевозках, дополнительно руководствуясь положениями Конвенции о договоре международной перевозки грузов (далее КДПГ) и Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (далее Конвенции МДП).1.2. Экспедитор выполняет поручения Клиента лично либо с привлечением 3-х (третьих) лиц, для чего Экспедитор от своего имени заключает договоры на перевозку с субподрядчиками (перевозчиками, транспортными организациями). 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. Экспедитор обязуется:2.1.1. Принимать к рассмотрению заявки Клиента на оказание транспортно-экспедиторских услуг (далее – Заявки). В Заявке согласуются условия и особенности конкретной перевозки, которые могут отличаться от установленных в настоящем договоре. Заявка имеет доминирующее значение над условиями настоящего договора.2.1.2. По заявке Клиента обеспечить подачу технически исправного автотранспорта, пригодного для перевозки соответствующего груза и отвечающего санитарным требованиям, в пункты погрузки и часы, указанные в Заявке Клиента. 2.1.3. В течение 5 (пяти) дней с момента окончания перевозки Экспедитор обязан предоставить Клиенту следующие документы: товарно-транспортную накладную с отметкой грузополучателя о приеме груза, счет-фактуру, акт выполненных работ и счет за услуги. 2.1.4. Обеспечивать доставку (забор) вверенных грузов Клиента в пункт назначения и выдавать их указанным в Заявке Получателям либо уполномоченным ими лицам (или Клиенту) по количеству грузовых мест, указанных в товарно-сопроводительных документах. 2.1.5. В случае изменения тарифов (если предусматривается тарификация по направлениям, от объема и веса груза), Экспедитор обязан письменно уведомить Клиента о таких изменениях за 15 (пятнадцать) дней до введения в действие новых тарифов. После оплаты Клиентом счета Экспедитора в полном объеме размер оплаты за услуги Экспедитора изменению не подлежит. Стоимость услуг, указанная в счете, является окончательной и не подлежит изменению без согласия Клиента. 2.2. Клиент обязуется:2.2.1. Направлять Экспедитору по мере требования Разовые Заявки (на одну перевозку с одним, или несколькими местами загрузки /выгрузки) с указанием:· Количества транспортных средств, их тип, полезный объем, грузоподъемность; · Характер груза, количество мест, масса, габаритные размеры, если известно на момент подачи заявки; · Условия транспортировки груза: очередность загрузки и выгрузки; возможность опечатывания кузова, исправность тента, защищающая от дождя; возможность крепления щитов для деления груза при перевозке сборных грузов, иные существенные для Клиента условия.· Дата, время и место погрузки и разгрузки, срок доставки груза;· Маршрут следования;· Стоимость фрахта (или тариф) на грузоперевозку, в соответствии с которым будет выставляться счет. · Стоимость дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с исполнением Заявки Клиента (заезд в дополнительный адрес, оплата официального сбора при заезде на складской терминал и т.п.). · Группа перевозимого груза (согласно п. 2.3. Договора); · Дополнительные условия исполнения заявки в графе «Примечания».· Адреса отгрузки, доставки, телефоны, и контактные лица грузоотправителей и получателей Клиента. При необходимости представлять схему проезда.· Перечень обязательных товарно-сопроводительных документов.2.2.2. Подготавливать грузы к отправлению и сдавать их Экспедитору.2.2.3. Выдать Экспедитору доверенность от имени Клиента на совершение действий, обусловленных настоящим Договором. В случае забора груза Клиента от грузоотправителя порядок передачи Экспедитору доверенности согласовывается устно при подаче Заявки. 2.2.4. Указывать в путевом листе фактическое время прибытия или убытия автотранспортного средства к каждому месту погрузки / разгрузки. 2.2.5. Своевременно оплачивать услуги Экспедитора в соответствии с условиями настоящего Договора.2.3. В зависимости от группы перевозимого товара права и обязанности Клиента и Экспедитора по настоящему договору различаются (статья 5 настоящего Договора). Первая группа - сырье и материалы, передаваемые по договорам подряда, вторая группа - готовая продукция и полуфабрикаты (заготовки верха обуви) производимые по договорам подряда, третья группа – товар закупаемый у третьих лиц. 2.4. По согласованию между Клиентом и Экспедитором в рамках настоящего договора предусматриваются дифференцированные права и обязанности по разовым и пакетным Заявкам.Пакетная является Заявка на несколько рейсов в одном направлении по согласованным условиям на каждый рейс (по перечню, идентичному Разовой заявке). Разовые и пакетные заявки подписываются уполномоченными представителями Сторон по настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью. После визирования заявки Экспедитором, она является принятой к исполнению со всеми вытекающими правами и обязанностями исходя из настоящего договора. Завизированная заявка передается средствами факсимильной связи, или через Интернет по электронной почте на адрес Клиента, указанный в заявке.2.5. Клиент вправе:Для каждой группы перевозимого груза разовой или пакетной заявкой устанавливаются различные права и обязанности сторон в части отмены заявки - по разовой заявке по всем группам перевозимого груза не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до прибытия транспортного средства на погрузку Клиент вправе отменить или изменить заказ без возмещения расходов, понесенных Экспедитором, предупредив Экспедитора в письменной форме. - по пакетной заявке на конкретный рейс не позднее, чем за трое суток до прибытия транспортного средства на погрузку, Клиент вправе отменить или изменить заказ без возмещения расходов, понесенных Экспедитором, предупредив Экспедитора в письменной форме.2.6. Клиент имеет право перенаправить груз другому грузополучателю только согласовав с Экспедитором стоимость этой услуги с учетом места нахождения транспортного средства с грузом во время переадресации. 3. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ВЫДАЧИ ГРУЗА3.1. Прием груза3.1.1. Прием груза Экспедитором производится только по количеству грузовых мест. При получении перевозочных и других документов, следующих с грузом, Экспедитор должен требовать от грузоотправителя указания количества грузовых мест.3.1.2. Допускается перевозка грузов: по количеству грузовых мест; с опломбированием кузова, и одновременно по количеству мест и с опломбированием. О любом из этих вариантов делается указание в перевозочных документах. 3.1.3. Экспедитор должен обеспечить проверку качества погрузки в транспортное средство в пункте погрузки. 3.1.4. При визуальном обнаружение некачественно упакованного грузового места (нарушение заводской упаковки, а именно повреждение бумажной, полиэтиленовой тары, упаковочных мешков и прочего) Экспедитор обязан требовать замены тары или упаковки, или переупаковки, либо отметки в транспортных документах о перевозке грузовых мест с доступом к их содержимому, либо прекратить погрузку и незамедлительно информировать об этом Клиента. Как исключение без пересчета грузовых мест груз может быть принят к перевозке только в случае если кузов транспортного средства конструктивно возможно опечатать и на месте погрузки грузоотправитель, указанный в заявке, сделает опечатывание. В документах, сопровождающих груз сделать запись о следовании груза под номерной печатью без пересчета грузовых мест и количества товарных мест. 3.1.5. Экспедитор сопровождает груз в пункт следования.3.1.6. При Доставке грузов Клиенту Экспедитор получает у грузоотправителя товарно-транспортные документы для передачи их Клиенту с указанием общего количества листов этих документов в ТТН. При условии прохождения границы Клиентом указывается количество листов в пакетах документов, предназначенных для передачи грузополучателю, для прохождения таможенных процедур и для Экспедитора. При необходимости формируется реестр товарно-сопроводительных документов и делается ссылка на него в ТТН.В случае, если при заборе груза Клиента грузоотправитель передал Экспедитору не все обязательные документы, указанные в Заявке Клиента, Экспедитор обязуется незамедлительно ставить об этом в известность Клиента.3.1.7. При отсутствии груза в пункте отправления, представителя грузоотправителя и другим причинам Экспедитор должен ставить в известность контактное лицо Клиента, офис Экспедитора и до принятия решения Клиентом с места погрузки не убывать в течение заявленного по заявке времени погрузки. 3.1.8. В случае не предоставления Клиентом одного из сборных грузов в оговоренное по Заявке время стоимость его повторного забора согласовывается с Экспедитором. 3.1.9. Клиент и его контрагенты при сдаче Экспедитору грузов для перевозки обязаны заявлять общую стоимость груза (при перевозке грузов в рамках договоров подряда - с учетом цены материалов и стоимости услуги по изготовлению готовых изделий). Основанием для установления стоимости груза являются любой из следующих документов: товарная (товарно-транспортная) накладная, CMR, счет-проформа, счет-фактура и т.п. 3.2. Транспортировка грузаЭкспедитор обязуется: 3.2.1. Доставлять груз в срок, указанные в Заявке.Если срок доставки в заявке Клиента не указан, то он определяется расчетным путем исходя из скорости движения не менее 500 км/сутки в летнее время и не менее 400 км/сутки в зимнее время с 7 часов до 21 часа по местному времени. Ежесуточный пробег не включает время простоя транспортного средства на пограничных переходах, а также в иных случаях простоя не по вине Экспедитора.3.2.2. Передавать Клиенту информацию о движении и прибытии грузов.В случае отклонения от сроков доставки, указанных в заявке, или установленных расчетным путем, Экспедитор обязан ставить об этом в известность представителя Клиента с указанием причин. О факте вынужденной остановки, которая повлечет отклонение от сроков доставки, Экспедитор обязан ставить об этом в известность представителя Клиента при первой возможности. 3.2.3. Выполнять в срок любые таможенные формальности, необходимые для выполнения Заявки Клиента.При прохождении пограничного и таможенного контроля на границе Беларуси и России на ГТД, ДКД, CMR, ТТН, счете-проформе и СТ-1 требовать простановку штампов о ввозе товаров в РФ, как по грузам, следующим под таможенным контролем, так и по грузам, не требующим таможенного контроля. Основанием для выполнения данного требования является приказ ГТК РФ №843 от 19.09.2000 года. Данное требование является обязательным при предоставлении документов в налоговые органы РФ. При невыполнении настоящего требования Экспедитором по грузам, следующим под таможенным контролем выплачивают штраф в размере 2000 рублей; по грузам, следующим без таможенного контроля штраф в размере 20% от заявленной в CMR объявленной стоимости груза, но не более 50% от стоимости фрахта. 3.3. Хранение грузов3.3.1. В случае прибытия Экспедитора в пункт погрузки/разгрузки в нерабочее время, выходные и праздничные дни, либо в рабочее время, но недостаточное для выполнения погрузо-разгрузочных работ в сроки, оговоренные в Заявке, Экспедитор обязан за свой счет обеспечить хранение груза в транспортном средстве, на складах общего пользования, платных стоянках или других местах, обеспечивая сохранность груза. Нарушения сроков доставки в данном случае может быть связано со следующими причинам: Клиент (грузополучатель) обязан загрузить/выгрузить груз в первый рабочий день, согласовав время начала работ с Экспедитором.3.3.2. При перевозке сборных грузов Экспедитор обязан краткосрочно (до 3 (трех) дней) безвозмездно хранить грузы на своих и арендованных складах до отправки их другим видом транспорта или доставки на склады Грузополучателя. По истечении указанного срока Стороны могут заключить соглашение по оплате груза.3.4. Сдача груза3.4.1. Экспедитор обязуется:- Сдавать груз Клиенту или его контрагентам вместе с полученным на месте погрузки пакетом товарно-транспортных документов по количеству листов, указанных в ТТН.- Сдавать груз на месте выгрузки по количеству грузовых мест без повреждения упаковки. - Требовать указания в перевозочных документах факта доставки груза по количеству грузовых мест либо состояния печатей (в случае если груз следовал с опечатанным кузовом). 3.4.2. Если в процессе перевозки произошло повреждение упаковки грузового места Экспедитор обязан участвовать в проверке содержимого грузового места с оформлением Актов приемки товаров по количеству и качеству в соответствии с Инструкцией № П-6 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 N 81, от 14.11.74 N 98) и Инструкцией № П-7 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 N 81, от 14.11.74 N 98) с учетом последующих изменений и дополнений. Экспедитор обязан требовать на месте получения копии этих актов, которые Клиент (грузополучатель) должны передать под подпись.3.4.3. В случае если количество грузовых мест соответствует количеству, указанному в товарно-сопроводительных документах, доступа к грузу нет, печати не повреждены, Клиент (грузополучатель, или иное лицо, уполномоченное на получение груза) имеет право требовать осмотра и проверки количества и качества товарных мест путем осуществления контрольных выборочных либо полных проверок. Такие проверки должны быть проведены за время выгрузки, обозначенное в Заявке. Если эта проверка требует большего времени, то лицо, уполномоченное на получение груза, компенсирует Экспедитору в месте выгрузки расходы, связанные с вынужденным простоем автотранспорта в связи с проведением данных работ, из расчета 350 руб/час, но более 4 часов.3.4.4. Грузополучатель/грузоотправитель в пункте погрузки (выгрузки) обязан оформлять маршрутный лист Клиента с отражением времени прибытия в каждый пункт погрузки (выгрузки). Экспедитор обязан в пути следования делать отметки в маршрутном листе о времени вынужденного и не вынужденного простоя, при возможности – время прибытия на таможню, и по окончании рейса сдавать маршрутный лист представителям Клиента. 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ4.1. Клиент оплачивает Экспедитору услуги по организации перевозок и экспедированию грузов в соответствии с согласованным фрахтом (тарифами), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Экспедитора.4.2. Клиент оплачивает услуги Экспедитора в течение 10 (десяти) дней с даты вручения груза грузополучателю при условии отсутствия у грузополучателя претензий по количеству поступившего груза и срокам его доставки. Дата вручения груза грузополучателю определяется на основании накладной, подписанной грузополучателем, которую Экспедитор обязан передать Клиенту вместе с оформленными надлежащим образом счетом на оплату услуг, счетом-фактурой и актом выполненных работ (оказанных услуг). Клиент вправе не производить оплату оказанных услуг до представления Экспедитором указанных документов, что не будет являться основанием для привлечения Клиента к ответственности за нарушение сроков оплаты (просрочка кредитора)Оплата производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Экспедитора.Оригиналы всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом и в соответствии с действующим законодательством, пересылаются Клиенту за счет Экспедитора в течение 5 (пяти) дней с момента окончания перевозки. Для экономии времени и затрат сторон возможна передача оригиналов контактным лицам контрагента Клиента, что эквивалентно передаче самому Клиенту.4.3. Счет выставляется на основании Заявки Клиента и согласованной стоимости услуги. Все прочие платежи (штраф, пени) выставляются отдельными счетами с указанием перевозки, к которой они относятся. 4.4. Допускается внесение предоплаты по пакетным заявкам в размере 30 % от стоимости перевозки согласно Заявке. 4.5. Неполучение Клиентом надлежаще оформленных оригиналов документов до 5 числа текущего месяца хотя бы за одну перевозку предшествующего месяца является основанием для задержки оплаты счетов Экспедитора до момента получения этих оригиналов документов. При этом Экспедитор не вправе налагать на Клиента штрафные санкции за нарушение сроков оплаты.4.6. Клиент подписывает оригинал Акта выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с даты его получения либо в тот же срок предоставляет обоснованный отказ в его подписании. В случае не предоставления документов, указанных в п. 2.1.2. настоящего договора в надлежащий срок либо ненадлежащего их оформления, Клиент имеет право не производить оплату за оказанные услуги до того момента, пока обязательство Экспедитора по оформлению и предоставлению документов не будет исполнено надлежащим образом.4.7. Порядок и сроки расчетов по настоящему Договору могут быть изменены по взаимному согласию Сторон с обязательным указанием таких изменений в Заявке. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА5.1. В случае ненадлежащего исполнения Экспедитором своих обязанностей, приведших к утрате, порче или к задержке в получении или отправлении груза Экспедитор возмещает Клиенту понесенные убытки в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством.5.2. Опоздание транспортного средства на погрузку более чем на 3 (три) часа рассматривается как не предоставление транспортного средства. 5.3. В случае не предоставления Экспедитором транспортного средства для выполнения подтвержденной заявки, Клиент взимает с Экспедитора штраф в следующих размерах в зависимости от группы перевозимого груза:Группа один (сырье и материалы) - 20% от стоимости фрахт, указанной в заявке.Группы два и три - 5% от стоимости фрахта, указанной в заявке.По пакетной заявке по первой группе 25% от стоимости фрахта конкретного рейса.По пакетной заявке по второй и третьей группе 5% от стоимости фрахта конкретного рейсаВозможно снижение суммы штрафов, описанных в настоящем пункте, по усмотрению Клиента.5.4. За нарушение сроков доставки товаров первой группы (сырье и материалы) пени уплачиваются в размере 15 % от стоимости услуг по данной Заявке каждые сутки опоздания, за нарушение сроков доставки иных грузов - пени в размере 5 % стоимости Заявки за каждые сутки просрочки.5.4.1. Задержка с прибытием под погрузку/выгрузку по заявке в первой половине дня (9 часов -13 часов по местному времени) не считается опозданием, если транспортное средство подано для проведения погрузо-разгрузочных работ до 14 часов по местному времени. Прибытие под погрузку/выгрузку позже 14 часов эквивалента опозданию. 5.4.2. Не являются задержкой простой на таможне, подтвержденный таможенными органами путем проставления даты и времени окончания прохождения таможни в ДКД. В случае такого простоя срок исполнения заявки увеличивается пропорционально времени простоя. Такое изменение сроков не влечет для Сторон каких-либо взаимных претензий.5.5. Не представление Клиентом груза к перевозке ведет к выплате штрафа Экспедитору в размере 5% от стоимости заявки на конкретный рейс, но не более 2000 рублей при загрузке в г. Москва или Московской области, в г. Санкт-Петербург или Ленинградской области РФ. Не представление груза в других городах России и Беларуси влечет наложение штрафа в размере 1000 рублей.5.6. Экспедитор не несет ответственности за внутритарное количество и качество груза, переданного для перевозки в ненарушенной упаковке либо в опломбированном Клиентом, либо грузоотправителем транспортном средстве.5.7.. Экспедитор несет ответственность перед Клиентом в виде возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза после принятия его Экспедитором и до выдачи груза получателю, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые экспедитор не мог предотвратить или устранение которых от него не зависело) в следующих размерах:1) за утрату или недостачу груза, принятого экспедитором для перевозки с объявлением ценности - в размере стоимости утраченного и/или недостающего груза;2) за утрату или недостачу груза, принятого экспедитором для перевозки без объявления ценности - в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости утраченного груза или недостающей его части;3) за повреждение (порчу) груза, принятого экспедитором для перевозки с объявлением ценности - в размере суммы, на которую понизилась объявленная ценность, а при невозможности восстановления поврежденного груза - в размере полной объявленной стоимости груза;4) за повреждение (порчу) груза, принятого экспедитором для перевозки без объявления ценности - в размере суммы, на которую понизилась действительная (документально подтвержденная) стоимость груза, а при невозможности восстановления поврежденного груза - в размере полной действительной (документально подтвержденной) стоимости груза.5.8. В случае привлечения Экспедитором 3-х (третьих) лиц для выполняет поручения Клиента в рамках настоящего Договора, Экспедитор несет перед Клиентом ответственность за действия либо бездействия таких лиц как за свои собственные. 5.9. В случае неоплаты в оговоренный Договором срок счетов Экспедитора Клиент уплачивает пени в размере 0,01 % от суммы платежа за каждый день просрочки.5.10. При предъявлении одной из Сторон каких-либо финансовых претензий Стороны обязуются соблюдать порядок выставления претензий согласно ГК РФ, а также согласно УАТ РФ и УЖД РФ. 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям относятся: все виды стихийных бедствия, военные действия, массовые беспорядки, акты органов власти и управления РФ и других стран, препятствующих исполнению настоящего Договора, а так же иные обстоятельства, предусмотренные действующим российским и международным законодательством.6.2 Сторона, для которой наступило действие обстоятельств непреодолимой силы, информирует об этом другую сторону в письменном виде в течение одного дня после наступления таких обстоятельств с обязательным приложением подтверждающего документа уполномоченного органа (торгово-промышленной палаты). Нарушение условий данного пункта не дает право ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы.6.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных п. 6.1., исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.7.1. Все споры, связанные с исполнением сторонами своих обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров.7.2. При не достижении соглашения споры между Сторонами передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области и разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ8.1. Любые дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.8.2. Если какое-либо положение настоящего Договора является или становится недействительным, и это не затрагивает действительности остальных положений то Стороны, попытаются договориться о замене недействительного положения положением, позволяющим достигать сходный экономический результат.8.3. Стороны допускают использование факсимильного воспроизведения подписи при оформлении и подписании настоящего договора, а также документов, относящихся к нему (приложения, спецификации, дополнительные соглашения, письма)8.4. Сроки доставки грузов исчисляются с 00ч00минут дня, следующего за днем подачи транспортного средства, если иное прямо не указано в настоящем договоре или Заявке. 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.9.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2010 года.9.2. Если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из сторон в письменной форме не известит другую сторону о его расторжении, срок его действия автоматически продлевается на каждый последующий календарный год.9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из Сторон при условии направления другой Стороне письменного уведомления о намерении расторгнуть договор за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В указанный срок Стороны обязаны завершить взаиморасчеты9.4. Окончание срока действия Договора, в том числе вследствие его досрочного расторжения, не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших во время действия Договора.10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Клиент: ООО «Волна», ИНН ___________________,
КПП __________________
Адрес: Гражданский проспект д.24 кор.1
Р/с________________________
в ____________________________________,
БИК ________________,
к/с ________________________.
ОКПО ______________
ОКВЭД _______________________________
Факс (__________) __________________
Экспедитор: ЗАО «Техно», ИНН ___________________,
КПП __________________
Адрес: Пл.Конституции д. 1 кор.2:
Р/с________________________
в ____________________________________,
БИК ________________,
к/с ________________________.
ОКПО ______________
ОКВЭД _______________________________
Факс (__________) __________________
ПОДПИСИ СТОРОН
Генеральный директор Генеральный директор ООО»Волна» ЗАО «Техно»
____________ Волнов Д. О. ______________ Техников И.И.
м.п. м.п.
Приложение 3
Протокол разногласий по договору
ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
г. Санкт-Петербург «14»января 2014 г.
ЗАО «Техно», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Техникова Иван Иванович, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Волна», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Генерального директора Волнова Дмитрия Олеговича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили протокол разногласий к договору строительного подряда о нижеследующем:
Пункт 4.13.
Редакция Подрядчика:
«4.13. Субподрядчик извещаетПодрядчикао сдаче отдельных строительных конструкций и скрытых работ по мере их готовности письменно за 3 (три) дня до начала сдачи. Готовность принимаемых конструкций и работ Стороны подтверждают подписанием акта освидетельствования скрытых работ.
Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после оформления соответствующего акта.
Если выполнение скрытых работ было выполнено без подтверждения Подрядчикомили он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по требованиюПодрядчика Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указаниюПодрядчика, а затем восстановить её за свой счёт».
Редакция Субподрядчика:
«4.13. ИзвещаетПодрядчикао сдаче отдельных строительных конструкций и скрытых работ по мере их готовности письменно за 1 (три) дня до начала сдачи. Готовность принимаемых конструкций и работ Стороны подтверждают подписанием акта освидетельствования скрытых работ.
Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после оформления соответствующего акта.
Если выполнение скрытых работ было выполнено без подтверждения Подрядчикомили он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по требованиюПодрядчика Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указаниюПодрядчика, а затем восстановить её за счет Подрядчика».
Пункт 7.2.
Редакция Подрядчика:
«7.2. За нарушение Субподрядчиком сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором, Подрядчик удерживает с Субподрядчика пеню в размере 0,3% от суммы невыполненных обязательств договора строительного подряда за каждый день просрочки».
Редакция Субподрядчика:
«7.2. За нарушение Субподрядчиком сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором, Подрядчик удерживает с Субподрядчика пеню в размере 0,1% от суммы невыполненных обязательств договора строительного подряда за каждый день просрочки».
Пункт 9.2.
Редакция Подрядчика:
«9.2. Подрядчиквправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:
- задержкиСубподрядчиком начала производства работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим отПодрядчика;
-задержку окончания работ на срок свыше 10 дней».
Редакция Субподрядчика:
«9.2. Подрядчиквправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:
- задержкиСубподрядчиком начала производства работ более чем на 15 дней по причинам, не зависящим отПодрядчика;
-задержку окончания работ на срок свыше 15 дней»
Протокол разногласий составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны договора.
Данный протокол разногласий является неотъемлемой частью договора строительного подряда № __ от «__»______20__ года. Все иные изменения и дополнения к указанному договору будут считаться действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями сторон.