О проведении запроса котировок
ДОКУМЕНТАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по дорожно-ямочному ремонту улично-дорожной сети «Левобережья» города Кимры Тверской области
Муниципальный заказчик:
Администрация города Кимры Тверской области
город Кимры, 2017 г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
На выполнение работ по дорожно-ямочному ремонту улично-дорожной сети «Левобережья» города Кимры Тверской области
Муниципальный Заказчик– Администрация города Кимры Тверской области.
Контактное лицо по предмету контракта – Ушакова Светлана Александровна.
Телефон: (48236) 2-16-66.
1. Наименование и описание объекта закупки:выполнение работ по дорожно-ямочному ремонту улично-дорожной сети «Левобережья» города Кимры Тверской области.
2. Начальная (максимальная) цена – 499 651,50 руб. (четыреста девяносто девять тысяч шестьсот пятьдесят один рубль пятьдесят копеек).
Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта, в т.ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
3. Обоснование начальной (максимальной) цены –стоимость выполняемых работ рассчитана Заказчиком проектно-сметным методом (с помощью программного комплекса для выпуска сметной документации «РИК»).
4. Источник финансирования –средства муниципального бюджета города Кимры Тверской области.
КБК 201.0409.111012000Б.244.225
5. Место выполнения работ –Тверская область, город Кимры «Левобережье» (левый берег реки Волга).
6. Сроки выполнения работ – с момента подписания муниципального контракта до 11 мая 2017 года.
7. Сроки и условия оплаты выполненных работ –оплата производится Заказчиком по безналичному расчету на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, по факту выполнения работ и подписания акта выполненных работ, в течение 30 календарных дней, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ.
8. Объем, характеристики и требования при выполнении работ:
Работы выполняются в строгом соответствии со сметной документацией (смотреть Приложение к проекту муниципального контракта).
При проведении работ должно быть обеспечено надлежащее качество применяемых материалов в соответствии со строительными нормами и правилами (смотреть далее - «Требования к качеству, техническим характеристикам материалов, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) материалов и иные сведения о материалах, используемых при содержании улично-дорожной сети города Кимры»).
Конкретные характеристики материалов необходимо указать в котировочной заявке. Форма котировочной заявки прилагается к извещению о проведении запроса котировок.
Требования к качеству, техническим характеристикам материалов, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) материалов и иные сведения о материалах, используемых при содержании улично-дорожной сети города Кимры
N | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель, тип) | Требуемое значение характеристики | Ед. изм. | Сведения о сертификации | ||
Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участникам | |||||
Эмульсия битумная дорожная для подгрунтовки основания для всех видов асфальтобето иных смесей | ЭБК-1;ЭБПК-1; ЭБК-2; ЭБПК-2; ЭБПА-1; ЭБА-1 | Эмульсия битумная дорожная для подгрунтовки основания для всех видов асфальтобето иных смесей | ЭБПК-2; ЭБПА-1; ЭБА-1 | ||||
ЭБК-1;ЭБПК-1; ЭБК-2; | |||||||
Вид эмульсии в зависимости от применяемого эмульгатора | или эмульсия битумная анионная или эмульсия битумная катионная | - | |||||
Растяжимость | от трёх целых пяти десятых | см | |||||
остатка | |||||||
эмульсии | |||||||
после | |||||||
испарения | |||||||
воды при 0 "С | |||||||
Остаток на сите № 014 по массе | не более двадцать пять сотых | % | |||||
Устойчивость | не смешивается | - | |||||
при | |||||||
перемешивани | |||||||
и со смесями | |||||||
минеральных | |||||||
материалов: | |||||||
плотного | |||||||
зернового | |||||||
состава | |||||||
Содержание вяжущего с | от пятидесяти до семидесяти | % | |||||
эмульгатором по массе | |||||||
Условная вязкость при 20 "С | от десяти до | с | |||||
шестидесяти | |||||||
пяти | |||||||
Сцепление с минеральным и материалами | не менее четырех | балл | |||||
Растяжимость | не менее пятидесяти пяти | см | |||||
остатка | |||||||
эмульсии | |||||||
после | |||||||
испарения | |||||||
воды при 25°С | |||||||
2. | Битум нефтяной дорожный для асфальтобетонной смеси | БНД60/90, БНД-У 100/130 | марка битума | БНД60/90; БНД 90/130;БНД-У 100/130 | |||
глубина проникания иглы при 25 град.С для битума | от | 0,1мм | |||||
шестидесяти | |||||||
одного до ста | |||||||
тридцати | |||||||
глубина проникания иглы при 0 град. С для битума | от двадцати | 0,1мм | |||||
температура вспышки для битума** | не менее | ||||||
двухсот | |||||||
тридцати | |||||||
температура самовоспламе нения для битума** | не менее | град. С | |||||
трёхсот | |||||||
шестидесяти | |||||||
восьми | |||||||
Температура размягчения по кольцу и шару | не ниже сорока трех | град. С | |||||
растяжимость при 25 град.С | не менее | см | |||||
для битума | пятидесяти пяти | ||||||
растяжимость при 0 град.С для битума | не менее трёх целых пяти | см | |||||
десятых | |||||||
Температура хрупкости | не выше минус пятнадцати | град. С | |||||
Изменение | не более пяти | град. С | |||||
температуры | |||||||
размягчения | |||||||
после | |||||||
прогрева | |||||||
Индекс | от минус | - | |||||
пенетрации | одного до | ||||||
плюс одного | |||||||
Горячие асфальтобетонные смеси для ямочного ремонта | тип Б марки II | Обязательно использование битума с адгезионной добавкой должны выдерживать испытание на сцепление битумов с поверхностью минеральной части | - | ||||
Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при 0 X и скорости деформирова ния 50 мм/мин | от трех до шести целых пяти десятых | МПа | |||||
Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге, при температуре 500 С | не менее тридцати пяти сотых | МПа | |||||
Предел | не более | МПа | |||||
прочности | двенадцати | ||||||
при сжатии | |||||||
асфальтобето | |||||||
на при | |||||||
температуре 00 С | |||||||
температуре 200 С | не менее одного | МПа | |||||
температуре 500 С | не менее двехцелых вдух десятых | МПа | |||||
Сдвигоустойчи вость по коэффициенту внутреннего трения | не менее восьми десяти одной сотой | - | |||||
Остаточная пористость | свыше двух | % | |||||
целых пяти | |||||||
десятых до | |||||||
пяти | |||||||
Содержание зерен мельче 10 мм | от семидесяти до ста | % | |||||
Водонасыщение образцов асфальтобето по объёму | от одного целого пяти десятых до четырех | % | |||||
Водостойкость | не менее восьмидесяти пяти сотых | ||||||
Пористость минерального остова | от четырнадцати до девятнадцати | % | |||||
Водостойкость асфальтобето на при длительном водонасыщении | не менее семидесяти пяти сотых | - | |||||
Содержание битума в асфальтобето иной смеси | от пяти до шести целых пяти десятых | %по массе | |||||
Максимальная температура асфальтобето иной смеси при отгрузке | до ста пятидесяти пяти | °С | |||||
Минимальная температура асфалътобето иной смеси при отгрузке | от ста сорока | °С | |||||
Содержание зёрен мельче 5 мм, по массе | не менее пятидесяти, но | % | |||||
не более шестидесяти | |||||||
Максимальное | не более | - | |||||
значение | восемнадцати | ||||||
коэффициента | сотых | ||||||
вариации, при | |||||||
испытании | |||||||
смеси на | |||||||
соответствие | |||||||
показателя | |||||||
предел | |||||||
прочности | |||||||
при сжатии | |||||||
асфапьтобето | |||||||
на при | |||||||
температуре | |||||||
50°С | |||||||
Минеральный порошок для асфальтобетонной смеси | Марка минерального порошка применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси | МП-1; МП-2 | - | ||||
Тип минерального порошок в зависимости от содержания поверхностно активных веществ | активирова нный или неактивиро ванный | ||||||
Содержание зёрен мельче 1,25 мм | более девяносто пяти | % | |||||
Пористость минерального порошка | до сорока | % | |||||
Содержание зёрен мельче 0,315 мм | от восьмидеся ти до ста | % | |||||
Набухание образцов из смеси порошка с битумом | до трёх | % | |||||
Содержание зёрен мельче 0,071мм | от шестидесят и до восьмидеся ти | % | |||||
Водостойкость образцов из смеси порошка с битумом | до семи десятых | % | |||||
Влажность по массе | до двух целых пяти десятых | % | |||||
Щебень для асфальтобетонной смеси | Порода щебня применяемого при изготовлении а/б | или гравия, или изверженная или метаморфическая, или осадочная, или шлака | - | ||||
Марка щебня по истераимости | не хуже И1, И2 | И | |||||
Марка щебня | не менее 800 | М | |||||
применяемого | |||||||
при | |||||||
изготовлении | |||||||
асфальтобето | |||||||
иной смеси | |||||||
Потеря массы щебня при испытании по истираемости | до тридцати пяти | % | |||||
Марка щебня | не ниже пятидесяти | F | |||||
по | |||||||
морозостойкости | |||||||
Содержание пылевидных и глинястых частиц | не более трех | % | |||||
Содержание щебня в асфальтобето иной смеси | от сорока до пятидесяти | % | |||||
Средневзвешенное содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игловой форме по массе | не более двадцати пяти | % | |||||
Содержание металлических примесей | не более пяти | % | |||||
Содержание глины в комках | не более | % | |||||
двадцати пяти | |||||||
сотых | |||||||
Содержание зерен слабых пород | не более десяти | % | |||||
Содержание | не менее 80 | % | |||||
дробленых | |||||||
зерен | |||||||
Песок для асфальтобетоннойбетонной смеси | ТИП песка применяемого при изготовлении а/бсмеси | песок природный или песок из отсева дробления | - | ||||
Содержание зёрен крупностью: | |||||||
- св. 10 мм | менее пяти | % | |||||
св. 5 мм | не более двадцати | % | |||||
Содержание глинястых частиц в песке определяется по методу набухания | не более пяти десятых | % | |||||
Марка по прочности из отсевов дробления горных пород и грания | не менее восемьсот | М |
Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по дорожно-ямочному ремонту улично-дорожной сети «Левобережья» города Кимры Тверской области, в строгом соответствии со сметной документацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и техническими характеристиками применяемых материалов (Приложение № 2 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Место выполнения работ – Тверская область, город Кимры «Левобережье» (левый берег реки Волга).
1.3. Подрядчик гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию.
Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, подлежат обязательной передаче Заказчику одновременно с передачей Акта о приемке выполненных работ.
Права и обязанности Сторон
5.1. Муниципальный Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией.
5.1.2. Заказчик, представители Заказчика и инженерной организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ и производить соответствующие записи в журналы производства работ.
Запись в журнале имеет статус уведомления и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактам за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.1.3. Предоставлять Подрядчику документацию, необходимую для выполнения работ по Контракту (при ее наличии).
5.1.4. В случае досрочного выполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ; проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.).
Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.4. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 10 % цены контракта.
6.5. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа составляет 2,5 % цены контракта.
6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товара, в том числе отдельных этапов исполнения контракта;
С - размер ставки.
6.6.1. Размер ставки определяется по формуле:
,
где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
6.6.2. Коэффициент К определяется по формуле:
,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.7. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при не достижении согласия в - арбитражном суде Тверской области.
Прочие условия
10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в статье 11 Контракта, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
10.2. Контракт составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон и один экземпляр – в отдел муниципального заказа администрации города Кимры.
10.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.5. В случае перемены Заказчика по Контракту его права и обязанности переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
10.6. Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются:
Приложение №1 – Сметная документация на _____ листах.
Приложение №2 – Технические характеристики применяемых материалов на ______ листах.
11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик | Подрядчик |
Администрация города Кимры Тверской области Адрес: 171506 Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18 Тел/факс: (48236) 2-16-66 E-mail: [email protected] ИНН 6910005227 КПП 691001001 БИК 042809001 р/с 40204810600000000022 в ОТДЕЛЕНИИ ТВЕРЬ Г. ТВЕРЬ _________________ М.П. |
Приложение №1
к муниципальному контракту №_______
от «___» «__________» 2017 г.
Ведомость объемов и стоимости работ на дорожно-ямочный ремонт | |
улично-дорожной сети "Левобережья" города Кимры |
№ поз | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования | Единица измерения | Объём работ | Сметная стоим. ед. изм. с накладными расходами и сметной прибылью, руб. | Стоимость работ с накладными расходами и сметной прибылью, руб. |
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного сталеплавильного | 1 м3 | 6,5 | 14 495,00 | ||
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий дорог однослойного толщиной 50 мм площадью до 5м2 | 100 м2 | 182 144,00 | |||
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий дорог толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2 | 100 м2 | 2,5 | 303 012,50 | ||
Итого | 499 651,50 |
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 | ||
на ямочный ремонт щебнем | ||
Сметная стоимость: | 2.230 | тыс. руб. |
Hормативная трудоемкость: | 0.001 | тыс.чел.ч |
Сметная заработная плата: | 0.098 | тыс. руб. |
Составлена в текущих ценах на 3-й квартал 2016 г. |
№ поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах | ||
Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | |||
1. | Е27-04-001-03 (Приказ № 337/пр от 05.05.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного сталеплавильного Прил.27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.01 | 170 717.52 | 1 707 | |
1. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 15.324 | 0.15324 | 129.640 | |
1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 35.688 | 0.35688 | 218.471 | 78 |
1. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 5.688 | 0.05688 | 590.92 | 34 |
(1) | 164.20 | 9 | |||||
1. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 4.632 | 0.04632 | 993.00 | 46 |
(1) | 220.34 | 10 | |||||
1. 5. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 19.968 | 0.19968 | 649.74 | 130 |
(1) | 235.05 | 47 | |||||
1. 6. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 2.76 | 0.0276 | 1 054.47 | 29 |
(1) | 235.05 | 6 | |||||
1. 7. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.64 | 0.0264 | 812.87 | 21 |
(1) | 189.39 | 5 | |||||
1. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 14.9 | 0.149 | 18.74 | |
1. 9. | с409-0063 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-20 мм, марка 800 | м3 | 1.26 | 1 130.64 | 1 425 | |
Накладные расходы | 121% | ||||||
Сметная прибыль | 65% | ||||||
Всего с НР и СП | 1 889 | ||||||
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 1 707 | ||||||
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 1 890 | ||||||
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | |||||||
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | |||||||
НДС | |||||||
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС 18% | 2 230 |
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 | |||||||
(Локальный сметный расчет) | |||||||
на ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий дорог,однослойный,толщиной 50 мм,площадью до 5 м2,без остановки движения транспорта | |||||||
Сметная стоимость: | 91,072 | тыс. руб. | |||||
Hормативная трудоемкость: | 0,128 | тыс.чел.ч | |||||
Сметная заработная плата: | 16,635 | тыс. руб. | |||||
Составлена в текущих ценах второго квартала 2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тверской области (эталон) с доп. и изм. 2 (приказ Минстроя России № 337/пр)". | |||||||
№ поз | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах | ||
Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | |||
1. | Е68-15-1 (Приказ № 337/пр от 05.05.2015) | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 54 555,81 | 54 556,00 | ||
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 | |||||||
1. 1. | З1-1027 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 120,12 | 120,12 | 127,830 | 15 355 |
1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,644 | 7,644 | 167,452 | 1 280 |
1. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3,54 | 3,54 | 514,63 | 1 822 |
154,68 | |||||||
1. 4. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 4,104 | 4,104 | 475,17 | 1 950 |
178,42 | |||||||
1. 5. | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 1,2 | 1,2 | 145,05 | |
1. 6. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 7,08 | 7,08 | 3,60 | |
1. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 714,60 | 86 |
178,42 | |||||||
1. 8. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,07 | 0,07 | 11 918,87 | |
1. 9. | с410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 11,9 | 11,9 | 2 883,14 | 34 309 |
1. 10. | с509-9900 | Строительный мусор | т | ||||
Накладные расходы | 14 639 | ||||||
Плановые накопления / Сметная прибыль | 7 985 | ||||||
Всего с НР и СП | 77 180 | ||||||
. ИТОГО ПО СМЕТЕ | 54 556 | ||||||
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 54 556 | ||||||
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88) | 14 639 | ||||||
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48) | 7 985 | ||||||
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 77 180 | ||||||
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 77 180 | ||||||
НДС 18% | 13 892 | ||||||
Итого с НДС 18% | 91 072 |
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 | |||||||
(Локальный сметный расчет) | |||||||
на ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий дорог толщина слоя 70 мм,площадь ремонта в одном месте до 5 м2,без остановки движения транспорта | |||||||
Сметная стоимость: | 121,205 | тыс. руб. | |||||
Hормативная трудоемкость: | 0,165 | тыс.чел.ч | |||||
Сметная заработная плата: | 21,404 | тыс. руб. | |||||
Составлена в текущих ценах второго квартала 2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тверской области (эталон) с доп. и изм. 2 (приказ Минстроя России № 337/пр)". | |||||||
№ поз | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах | ||
Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | |||
1. | Е68-15-3 (Приказ № 337/пр от 05.05.2015) | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 73 605,67 | 73 606,00 | ||
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 | |||||||
1. 1. | З1-1027 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 155,76 | 155,76 | 127,830 | 19 911 |
1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,024 | 9,024 | 165,448 | 1 493 |
1. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 4,92 | 4,92 | 514,63 | 2 532 |
154,68 | |||||||
1. 4. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 4,104 | 4,104 | 475,17 | 1 950 |
178,42 | |||||||
1. 5. | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 1,68 | 1,68 | 145,05 | |
1. 6. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 9,84 | 9,84 | 3,60 | |
1. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,168 | 0,168 | 714,60 | 120 |
178,42 | |||||||
1. 8. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,08 | 0,08 | 11 918,87 | |
1. 9. | с410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 16,6 | 16,6 | 2 883,14 | 47 860 |
1. 10. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 12,5 | 12,5 | ||
Накладные расходы | 18 836 | ||||||
Плановые накопл Наши рекомендации
|