Финансово-коммерческое предложение

5.2.1. Финансово-коммерческое предложение должно включать в себя общую стоимость предложения, а также подробное описание (спецификацию, технические требования и др.) работ. Цены необходимо приводить в рублях с учетом всех возможных расходов претендента, в том числе всех видов налогов, включая НДС, транспортных расходов, стоимости гарантийного обслуживания, стоимости материалов.

5.2.2. Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствие с конкурсной документации.

5.2.3. Сметная документация, представляемая на конкурс должна быть выполнена в бумажном виде и на электронном носителе. Все позиции сметной документации претендента понимаются Заказчиком буквально, в случае расхождений показателей изложенных в бумажном и электронном виде, приоритет имеет бумажный носитель информации.

5.2.4. Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные настоящей Конкурсной документацией и позволяющие оценить конкурсную заявку претендента. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия конкурсной заявки претендента понимаются Заказчиком буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

5.2.5. Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ с момента заключения договора, условия осуществления платежей (сроки и условия рассрочки платежа и др.).

5.2.6. Цена работ не должна превышать предельно допустимую цену работ определенную Заказчиком в настоящей конкурсной документации.

Приложения

Приложение № 1

К типовой конкурсной документации

Заявка

На участие в конкурсе на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной сигнализации

_________________

________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1. Участник:

1.1. Наименование юридического лица
1.2. ИНН
1.3. Юридический адрес
1.4. Фактический адрес
1.5. Контактный телефон (факс)
1.6. Контактное лицо

2. Электронный адрес участника ______

3. Участник _________________________

(является, не является, основание освобождения от уплаты

НДС в случае наличия)

плательщиком налога на добавленную стоимость.

4. Участник _______________________________ выданное саморегулируемой

(имеет, не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов обслуживания согласно перечню видов работ по инженерным изысканиям, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624.

5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6. Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7. Предлагаем следующие условия выполнения договора на выполнение работ:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Значение (все значения указываются цифрами)

	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)	Рубли
	Срок выполнения работ	Календарные дни с даты начала работ

8. Информация для оценки подкритериев критерия "квалификация участника"

N п/п	Наименование	Единица измерения	Значение (все значения указываются цифрами)
	Опыт работы, в том числе:	ед.
количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами на выполнение работ и другими документами
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2-х лет
- с опытом работы более 5 лет
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)	ед.
	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам на выполнение работ за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)	ед.