Сроки и условия выполнения работы
4.1. Подрядчик обязуется приступить к работе, предусмотренной Договором, с момента (даты) его подписания согласно заданиям Заказчика (далее – задание Заказчика, Заявка).
4.2. Задание Заказчика (Заявка) направляется в адрес Подрядчика одним из следующих способов (на усмотрение Заказчика):
- посредством электронной почты, указанной в разделе 8 настоящего Договора;
- по месту регистрации Подрядчика;
- посредствам факсимильной связи;
- вручается нарочно.
4.3. Заказчик вправе сообщить Задание Подрядчику посредствам телефонной связи, сообщив информацию о месте, времени и дате проведения работ, а также контактные данные клиента, зафиксировав при этом данные (фамилия, имя, отчество, должность) лица, принявшего Задание.
4.4. Задание Заказчика, полученное посредствам телефонной связи является обязательным к исполнению Подрядчиком.
4.5. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика, при этом Подрядчик самостоятельно обеспечивает все необходимые материалы и оборудование для выполнения задания Заказчика.
4.6. Срок исполнения задания Заказчика, указанный в Заявке является обязательным к исполнению и не подлежит корректировке.
4.7. При проведении работ Подрядчик обязан соблюдать общественный порядок, технику безопасности, пожарную безопасность, не нарушать права и законные интересы населения при оказании услуг, соблюдать требования, установленные Положением об организации похоронного дела на территории городского округа Тольятти, утвержденные постановлением мэрии г.о.Тольятти от 30.12.2010 №3910-п/1, соблюдать требования, установленные нормами действующего законодательства.
Контроль за выполнением работы
Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность.
Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:
- посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;
- путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.
При этом количество и периодичность проверок хода и качества выполняемой Подрядчиком работы не ограничено.
Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение 3-х рабочих дней после получения запросов.
Если при проведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчиком выявлены нарушения, стороны составляют и подписывают акт, в котором должны быть отражены эти нарушения.
Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного предоставленного Подрядчиком имущества, несет Подрядчик.
4.8.5. Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств других лиц – субподрядчиков, уведомив в обязательном порядке Заказчика о привлечении таких субподрядчиков
Ответственность сторон
5.1. Подрядчик отвечает за сроки и качество выполняемых работ.
5.2. В случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,2% цены работы за каждый день просрочки.
5.3. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств
5.4. После оформления приемки работ Заказчиком Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных данным договором, которые остались не выполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемки согласно прилагаемому к акту перечню недоделок с указанием срока их устранения.
Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, разрешаются путем проведения переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Самарской области.
Иные условия
6.1.Договор может быть расторгнут или изменен по согласованию сторон. В одностороннем порядке настоящий договор может быть изменен или прекращен досрочно в порядке, предусмотренном ГК РФ.
7.2.Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне за 20 дней до расторжения.
7.3.Настоящий договор заключен с « » _________ 2016 года по «___» _________ _____ года.
7.4 Денежные средства, внесенные Подрядчиком на расчетный счет Заказчика в качестве обеспечения заявки, возвращаются в течение пяти рабочих дней с момента (даты) заключения Договора;
7.5. Денежные средства, внесенные Подрядчиком на расчетный счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на расчетный счет Подрядчика в течение 10 рабочих дней, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору.
7.6. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7.7. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
Приложение №1 – Задание Заказчика (Заявка);
Приложение №2 – Перечень работ.