Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если причиной неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств являются обстоятельства непреодолимой силы, включая наводнения, пожары, землетрясения, прочие природные бедствия, эпидемии, катастрофы, забастовки, войну или военные действия, изменение законодательства, регулирующего необходимые условия настоящего Договора, и иные, то есть чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, наступившие после заключения Договора, которые соответствующая Сторона Договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. В этом случае срок исполнения обязательств продлевается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы и преодоления их последствий.

7.2. Сторона, у которой отсутствует возможность исполнения обязательств по настоящему Договору в силу указанных обстоятельств, обязана известить другую Сторону о наступлении, предполагаемой продолжительности и прекращении действия этих обстоятельств немедленно, но не позднее пяти дней с даты их наступления и (или) прекращения действия. Факты наступления и (или) прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, содержащиеся в извещении, должны быть подтверждены документально.

7.3. Обстоятельства непреодолимой силы в каждом конкретном случае должны подтверждаться документально заключениями соответствующих компетентных органов. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства Торгово-промышленной палаты РФ.

7.4. Обязанность доказывания наличия Обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей обязательства по Договору полностью или частично.

7.5. Если Обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияли на исполнение какой-либо из Сторон обязательств по Договору в установленный Сторонами срок, то этот срок соразмерно отодвигается на весь период действия соответствующего обстоятельства.

7.6. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения Договора вследствие Обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, обязательно указав предполагаемый срок действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть документально подтверждены компетентным органом или организацией.

7.7. Неуведомление или несвоевременное уведомление (п. 7.6 Договора) лишает Сторону права ссылаться на любые вышеуказанные обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств.

Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, но не более 5 % от цены поставленной партии. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств, освобождающих от ответственности, в том числе непреодолимой силы, или по вине другой стороны.

8.3. При нарушении Поставщиком сроков поставки Товара, устранения недостатков Товара, поставки недостающего Товара, замены Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества, а также иных обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку (пеню) из расчета одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от предусмотренной заказом (заявкой) Заказчика стоимости партии Товара за каждый день просрочки.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.4. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (за исключением нарушения сроков исполнения Поставщиком) по настоящему Договору, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 10 % (Десяти) от предусмотренной заказом (заявкой) Заказчика стоимости партии Товара за каждое нарушение.

8.5. Любые штрафные санкции за нарушения обязательств любой из Сторон по Договору могут быть применены Сторонами только при условии предварительного письменного требования о применении таких санкций.

Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу c даты подписания и действует по 31 декабря 2017 года, а в части исполнения Заказчиком обязанности по оплате полученного Товара, а также исполнения Поставщиком обязанности по поставке заказанного Товара, замены Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества, устранения недостатков поставленного Товара, уплате неустойки и другие обязанности, вытекающие из настоящего Договора – до надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Причиной одностороннего отказа Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору является существенное нарушение его условий другой Стороной.

Заключительные положения

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами, по возможности, путем переговоров. При невозможности разрешения спора путем переговоров он подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

10.3. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору. Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу со дня их подписания Сторонами.

10.4. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.