Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог муниципального значения, улиц сельских поселений, а так же искусственных сооружений на них в Пыталовском районе, на 2017 год

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __

г. Пыталово " " ________ 2016 г.

Администрация Пыталовского района, от имени муниципального образования «Пыталовский район», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Администрации Пыталовского района Сидорук Ларисы Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» в соответствии с результатами размещения муниципального заказа путём проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов (идентификационный номер: ________________) от « » _________ 20____г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. В целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам муниципального значения Пыталовского района и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы на автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения, общей протяжённостью -132,6 км и искусственных дорожных сооружениях (мостах) на них длиной 5/206,1 шт./пог.м, улицах сельских поселение общей протяженностью -25,283 км по Пыталовскому району в соответствии с описанием объекта закупки (Приложение № 1) .

1.2. Выполнение работ на автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения и искусственных дорожных сооружениях (мостах) на них по заявкам Заказчика включает в себя работы по поддержанию надлежащего технического состояния автодорог и искусственных сооружений, в том числе полос отвода автодорог, устранение деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог, дорожных и мостовых сооружений в течение всего периода, на который заключён Контракт, в результате которых обеспечивается безопасное и бесперебойное движение транспортных средств, в соответствии с требованиями ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требование к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». При возникновении необходимости выполнения работ не предусмотренных описанием объекта закупки, работы выполняются по согласованию сторон.

1.3. При исполнении Контракта Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, действующими на время исполнения работ стандартами, нормами, правилами и другими нормативно-техническими документами, включая отраслевые стандарты и нормативы Министерства России, в том числе Федерального дорожного агентства.

1.4. Интересы Заказчика по настоящему Контракту представляет Первый заместитель Главы Администрации Пыталовского района Гончар Андрей Александрович.

1.5. Интересы Исполнителя по настоящему Контракту представляет ____________________.

1.6. Работы по настоящему Контракту выполняются в период: с момента заключения контракта до 31 декабря 2017 года.

1.7. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 05.04.2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Ответственность сторон.

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в размере __________________________ руб. (2,5 % от цены контракта)

Размер указанного штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», и определяется в следующем порядке:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле (где - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

5.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в размере ____________________________ руб. (10 % от цены контракта)

Размер указанного штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» и определяется в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Срок действия Контракта

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, разрешаются путем переговоров.

7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры по настоящему Контракту передаются в Арбитражный суд Псковской области.

Заключительные положения

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.