VI. Срок действия и порядок расторжения Договора

6.1. Договор действует в течение 1 (Одного) года с момента подписания обеими сторонами. Если за 30 (Тридцать) дней до даты окончания Договора ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить действие Договора, то срок действия Договора и всех Приложений к нему продлевается на следующий календарный год.

6.2. Споры по настоящему Договору разрешаются, по возможности, путем переговоров и направления претензии. Претензия направляется любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии необходимо подтвердить распиской Стороны (далее - адресат);

- по электронной почте;

- по факсу, а также иными, не запрещенными законом, способами.

Претензия считается доставленной, если она:

- поступила адресату, но по зависящим от него обстоятельствам не была вручена или адресат не ознакомился с ней;

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если последний не находится по данному адресу.

Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ по существу в течение 7 (семи) рабочих дней с момента ее получения

В случае невозможности решения споров путем переговоров любые споры, возникающие из настоящего договора, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения, расторжения или недействительности, подлежат разрешению в Московском Областном Коммерческом Арбитражном Суде при АБ «Московское областное юридическое партнерство» в соответствии с его действующим Регламентом. Решение Московского Областного Коммерческого Арбитражного Суда является окончательным.

6.3. Договор (или любое приложение к Договору) может быть расторгнут-(о) в любое время по соглашению Сторон.

6.4. Любая из Сторон имеет право на одностороннее расторжение Договора (или любого Приложения к Договору) в случае невыполнения другой Стороной обязательств по Договору (Приложению). Заказчик имеет право на одностороннее расторжение Договора (Приложения к Договору) c первого числа любого месяца в случае отсутствия у него задолженности перед Оператором. Сторона, расторгающая Договор (Приложение), высылает обязательное письменное уведомление об этом другой Стороне за 31 (Тридцать один) день до предполагаемой даты расторжения.

6.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания срока действия Договора Заказчик обязуется вернуть Оборудование в исправном состоянии. При невыполнении в срок этого требования Заказчик возместит убытки Оператора в соответствии с п. 6.6 Договора.

6.6. Расторжение Договора не освобождает стороны от проведения полного взаиморасчета.

VII. Прочие условия

7.1. Все Приложения к настоящему договору, Акты приемки-сдачи работ, Акты приемки-передачи оборудования являются составной и неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. В случае, если в ходе работ по предоставлению доступа к Услугам, возникнет необходимость ремонта или строительства телефонной канализации, вызванная не прохождением кабеля или в соответствии с техническими условиями телефонных узлов ОАО “МГТС”, ГУП "Москоллектор" или другой уполномоченной организации, стоимость и сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены по согласованию Сторон, что должно быть отражено в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

7.3. Один месяц в системе учета Оператора равен 365/12 дням.

7.4. Настоящий договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.5. Для оформления Договора, если Заказчик является физическим лицом, Заказчик обязан предоставить копию паспорта или иного удостоверяющего личность документа (копия снимается сотрудником Оператора).

7.6. Для оформления Договора, Если Заказчик является юридическим лицом:

· Заказчик обязан при необходимости предоставить Оператору копию документа о внесении Заказчика в Единый государственный реестр юридических лиц и/или свидетельство о государственной регистрации (аккредитации – для филиала или представительства иностранного юридического лица);

· при подписании Договора лицом по доверенности – Заказчик обязан предоставить Оператору копию доверенности, составленной с соблюдением требований ст. 185-189 ГК РФ;

· Оператор вправе дополнительно потребовать от Заказчика документального подтверждения полномочий руководителя Заказчика;

· копии документов, предоставляемых Заказчиком Оператору, должны быть заверены фирменной печатью организации и подписью руководителя.