Порядок приемки оказания услуг

5.1. Исполнитель обязан в письменной форме известить Заказчика об оказании услуг не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты сдачи-приёмки оказанных услуг.

Исполнитель предоставляет Заказчику за пять дней до окончания услуг, полный пакет готовой исполнительной документации в двух экземплярах на бумажном носителе.

5.2. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени, совместно с представителем Исполнителя, осуществляет приёмку оказанных услуг в течение 2 (двух) рабочих дней после получения извещения от Исполнителя об окончании оказания услуг.

5.3. Сдача результатов работ Исполнителем и приемка их Заказчиком оформляется актом сдачи – приемки оказанных услуг, подписываемым обеими Сторонами.

5.4. В случае выявления несоответствия результатов оказанных услуг условиям настоящего Контракта, непредоставления или предоставления не в полном объеме комплекта исполнительной документации Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней уведомляет об этом Исполнителя, направлением в его адрес претензии с указанием сроков исправления недостатков. После устранения Исполнителем выявленных недостатков Сторонами подписывается акт сдачи – приемки оказанных услуг.

5.5. Исполнитель обязан в течение 2 (двух) календарных дней со дня получения претензии приступить к устранению выявленного несоответствия за свой счет.

5.6. Для проверки оказанных Исполнителем услуг в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводиться Заказчиком своими силами.

5.7. Датой оказания услуг считается дата подписания Сторонами акта сдачи – приемки оказанных услуг.

Заказчик___________________ Исполнитель___________________

СРОК ДЕЙСТВИЯ Контракта

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

6.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение (ст. 425 Гражданского кодекса РФ).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Сторона, нарушившая Контракт, обязана возместить другой Стороне причиненный таким нарушением ущерб.

7.2. За ненадлежащее выполнение либо за невыполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. При обнаружении недостатков Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить их, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустойки (пеней). Пеня в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на стоимость фактически исполненных Исполнителем обязательств начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со следующего дня после истечения срока исполнения. Конкретный размер пени устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и составляет 10 процентов цены контракта, что составляет _______ (__________) рублей _____ копеек.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от неуплаченной в срок суммы.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и составляет 2,5 процента цены контракта, что составляет ______ (__________) рублей _____ копеек.

7.8. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату оказанных услуг, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

7.9. Исполнитель несет ответственность за безопасное оказание услуг и за вред, причиненный третьим лицам при выполнении обязательств, либо ненадлежащим исполнением Контракта.

Заказчик___________________ Исполнитель___________________

7.10. Уплата неустойки (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

7.11. Исполнение обязательства Исполнителя по настоящему Контракту по перечислению неустойки (пени, штрафа) в доход бюджета Чайковского городского поселения возлагается на Заказчика. Неустойка (пеня, штраф) удерживается Заказчиком путем оплаты цены Контракта за вычетом суммы неустойки.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Контракту, разрешаются путем переговоров, которые могут проводиться путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. Предоставление подлинных документов обязательно не позднее 3 календарных дней.

8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 3 рабочих дня с даты получения претензии.

8.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Пермского края.

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном частями 8-26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

- задержка Исполнителем начала услуг более чем на 3 (три) календарных дня по причинам, не зависящим от Заказчика;

- если Исполнитель не устранил недостатки в срок, установленный Заказчиком;

- нарушение Исполнителем условий Контракта, ведущих к снижению качества услуг;

- нарушение Исполнителем срока окончания оказания услуг.

В этих случаях Заказчик одновременно с расторжением Контракта вправе потребовать от Исполнителя, помимо выплаты неустойки и возмещения убытков, выплату штрафа в размере 10,0% от установленной цены Контракта.

9.3. При расторжении Контракта по соглашению Сторон Заказчик вправе оплатить Исполнителю стоимость фактически оказанных им услуг.

ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), в том числе: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки, блокада, эмбарго, издание актов государственных органов Российской Федерации.

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

10.3. При рассмотрении споров, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, ссылающаяся на эти обстоятельства Сторона обязана представить документальное подтверждение их наступления, выданное компетентным органом.

Заказчик___________________ Исполнитель___________________

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. С момента подписания Сторонами настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 3 дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.3. В соответствии с условиями Контракта любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне, высылается в виде письма, телеграммы или факса.

11.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев реорганизации юридических лиц в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. Стороны обязуются не разглашать сведения, ставшие известные им, при исполнении обязательств по настоящему Контракту и в связи с ним.

11.6. Настоящий Контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.7. Иные условия, не определенные настоящим Контрактом, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.8. К Контракту прилагаются:

приложение № 1 – техническое задание;

приложение № 2 – расчет стоимости.

11.9. Контракт без приложений является недействительным.

11.10 Контракт подписывается сторонами на каждой странице.