Сроки поставки, порядок сдачи и приемки товара
3.1. Поставщик обязуется передать Заказчику согласно условиям настоящего договора Товар в сроки, указанные в Приложении № 3, с правом досрочной поставки по согласованию сторон.
3.2 Датой приемки Товара является дата подписания товарной и приемо-сдаточного акта на Товар уполномоченными на то представителями Сторон.
3.3 Место приемки товара: по согласованию с заказчиком по адресам, указаным в п.3.5 настоящего договора.
3.4. Результатом приемки товара служит подписание обеими Сторонами товарной
накладной. При обнаружении в ходе приёмки недостатков поставляемого товара приемка товара осуществляется с учетом положений подпунктов 4.2.1 – 4.2.4 настоящего Контракта.
3.5. Место доставки (по согласованию с заказчиком):Российская Федерация, Республика Татарстан, 420029 г. Казань, ул. Сибирский тракт,46.
3.6. Поставщик направляет Заказчику письменное уведомление о готовности Товара к отгрузке.
3.7. Полномочия представителя Заказчика на приемку Товара от Поставщика по количеству и качеству должны быть подтверждены доверенностью, оформленной Покупателем, надлежащим образом. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент подписания полномочными представителями приемо-сдаточных актов и товарных накладных на Товар.
3.8. Передаваемый Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать конструкторской документации Поставщика (Приложение №1 к настоящему договору).
3.9. В случае, если требуется проведение осмотра, монтажа, пуско-наладки, и иных
действий, в том числе экспертизы, направленных на выявление несоответствий качества и иных показателей Товара требованиям, установленным Контрактом, а также выявление наличия скрытых дефектов приемка Товара осуществляется с учетом фактических сроков, необходимых для осуществления соответствующих действий, но не более чем 2 (две) календарные недели. Результат указанных действий оформляется Актом приемки Товара в 2 (двух) экземплярах и подписывается Поставщиком и Заказчиком. Расчет за поставленный Товар, в таком случае, осуществляется со дня подписания Акта приемки.
3.10. В порядке контроля за ходом поставки товара, Поставщик предоставляет
заказчику, по требованию последнего, необходимую документацию, относящуюся к настоящему Контракту, и создает условия для проверки поставляемого товара.
3.11. Товар должен:
- поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность товара при транспортировке и хранении, в соответствии с указанной на упаковке маркировкой;
- быть полностью готовым к использованию по назначению;
- быть новым, не бывшем в употреблении, зарегистрированным и разрешенным к применению на территории Российской Федерации.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Принять товар в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта и при отсутствии претензий относительно качества, ассортимента и других характеристик товара, подписать товарную накладную и передать один экземпляр Поставщику.
4.1.2. Предоставлять информацию Поставщику, необходимую для исполнения Контракта.
4.1.3. Заказчик обязуется оплатить товар на условиях, определенных п. 2 настоящего Контракта.
4.1.4. Принять документы, предусмотренные в подпунктах 4.3.6 и 4.3.7 настоящего Контракта.
4.1.5. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.
4.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. В случае если в процессе приемки товара было обнаружено несовпадение ассортимента товара, составить Акт о несоответствии ассортимента товара, в котором указывается фактический ассортимент товара. Акт о несоответствии ассортимента товара подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика.
4.2.2. В случае отказа Поставщика или задержки подписания им Акта о несоответствии ассортимента товара, указанного в п. 4.2.1, более чем на один рабочий день со дня его составления, а так же в случае неявки Поставщика для его составления в течение одного рабочего дня со дня уведомления, оформить Акт о несоответствии ассортимента товара в одностороннем порядке и взыскать с Поставщика неустойки (штрафа, пеней), начисляемых в соответствии с пунктами 6.3 и 6.4 настоящего Контракта.
4.2.3. В случае выявления некачественного товара составить Акт о качестве товара с участием представителя Поставщика.
4.2.4. В случае отказа Поставщика или задержки подписания им Акта о качестве товара, указанного в подпункте 4.2.3, более чем на один рабочий день, а так же в случае неявки Поставщика для его составления в течение одного рабочего дня со дня уведомления, оформить Акт о качестве в одностороннем порядке и взыскать с Поставщика неустойки (штрафа, пеней), начисляемых в соответствии с пунктами 6.3 и 6.4 настоящего Контракта.
4.2.5. Досрочно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Контракта.
4.2.6. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.2.7. Привлекать для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, экспертов, экспертные организации.
4.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательству Российской Федерации.
4.3. Поставщик обязуется:
4.3.1. В предусмотренный настоящим Контрактом срок произвести поставку товара на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
4.3.2. Осуществить доставку товара до склада Заказчика.
4.3.3. Поставить товар Заказчику по качеству, количеству и по ассортименту в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и Спецификацией товара (Приложение № 2).
4.3.4. Известить письменно Заказчика о точном времени и дате готовности к передаче товара не менее чем за два рабочих дня до предполагаемой даты готовности товара к передаче.
4.3.5. Поставить товар свободным от любых прав третьих лиц.
4.3.6. Поставить товар, соответствующий ГОСТам. Предлагаемый к поставке товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации.
4.3.7. Одновременно с доставкой товара передать Заказчику документы, подтверждающие качество и безопасность товара.
4.3.8. Предоставить Заказчику всю необходимую документацию (оригиналы) по исполнению Контракта: и др. документы, подтверждающие качество и безопасность Товара.
4.3.9. В случаях, указанных в подпунктах 4.2.1 и 4.2.3 настоящего Контракта, в однодневный срок со дня получения уведомления Заказчика прибыть к Заказчику для составления и подписания Акта о несоответствии ассортимента товара и Акта о качестве товара, соответственно.
4.3.10. В случае, указанном в подпункте 4.2.1 настоящего Контракта, произвести полную комплектацию товара в соответствии с Актом о несоответствии ассортимента товара в течение двух рабочих дней с момента подписания Акта о несоответствии ассортимента товара.
В случае, указанном в подпункте 4.2.3 настоящего Контракта, заменить его на товар, соответствующий условиям настоящего Контракта, в течение двух рабочих дней с момента подписания Акта о качестве товара.
4.3.11. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, а также доставка, разгрузка товара осуществляются Поставщиком собственными средствами и за свой счет.
4.3.12. Исполнять иные обязанности, обусловленные условиями настоящего Контракта.
4.4. Поставщик имеет право:
4.4.1. Требовать оплаты товара, поставленного в полном объеме, укомплектованным надлежащим образом и в сроки, указанные в настоящем Контракте.
ГАРАНТИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ
5.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, не имеет дефектов, соответствует Техническому заданию (Приложение 1).,
5.2. Гарантия Поставщика распространяется на все агрегаты, узлы, детали и материалы Товара, поставляемого по настоящему договору, согласно комплектации Товара, указанной в Приложении №1 к настоящему договору.
5.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставленного Товара в соответствии с ГОСТ 15150-69
5.4. Гарантийный срок, в течение которого Поставщик гарантирует исправную бесперебойную работу Товара, составляет 24 месяца или 200 тыс. км пробега с даты его передачи по приемосдаточному акту, при условии соблюдения покупателем требований руководства по эксплуатации троллейбуса.
5.5. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет устранять дефекты поставленного Товара, возникающие в процессе его эксплуатации по вине Поставщика.
5.6. Гарантийное обслуживание Товара, поставляемого по настоящему договору, осуществляется Поставщиком с выездом по месту эксплуатации Товара в срок не более 5-ти дней со дня подачи акта - рекламации. В отдельных случаях, по письменному согласованию с Заказчиком, срок устранения дефектов может быть продлен до 10-ти дней.
5.7. Поставщик обязан иметь гарантийный пункт со складом запасных частей на территории троллейбусного депо МУП «Метроэлектротранс» г. Казани и специалиста для контроля и устранения неисправностей в гарантийный период.
5.8. Поставщик обеспечивает пуско-наладочные работы по запуску Товара и ознакомление специалистов Покупателя с правилами эксплуатации и технологией обслуживания Товара, поставляемого по настоящему договору.
5.9. Поставщик обеспечивает проведение комплекса занятий со специалистами Покупателя по правилам эксплуатации, технологий ремонта и обслуживания Товара, поставляемого по настоящему договору, в течение 3 (Трех) рабочих дней по программе согласованной с Поставщиком.
5.10. Место эксплуатации Товара: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.
5.11. В случае если действующим законодательством Российской Федерации
предусмотрена сертификация поставляемого товара, подтверждением качества со стороны Поставщика являются соответствующие сертификаты.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в размерах и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товара, в том числе отдельного этапа исполнения контракта; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП
(где СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, и устанавливается настоящим Контрактом в размере 0.5% от цены настоящего Контракта, что составляет 556 500 рублей 00 копеек.
6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, и устанавливается настоящим Контрактом в размере 0,5% от цены настоящего Контракта, что составляет 556 500 рублей 00 копеек.
6.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.9. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту по независящим от нее причинам, должна незамедлительно (в однодневный срок) в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Уведомление должно быть подтверждено соответствующим компетентным органом или организацией.
6.10. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 3 дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
6.11. Срок исполнения обязательств переносится на период, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия, в случае, если в связи с этими обстоятельствами по согласованию сторон настоящего Контракта переносится дата поставки товара.
6.12. В случае невозможности исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, возникшей по вине Заказчика, оплате подлежат только фактически понесенные Поставщиком расходы.
6.13. Понесенные Поставщиком расходы в случае, когда невозможность исполнения Поставщиком своих обязательств возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, оплате не подлежат.
6.14. Поставщик возмещает Заказчику в полном объеме ущерб, причиненный Заказчику в результате предоставления недостоверных сведений, а также неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту.
6.15. Сумма средств, полученная Поставщиком в результате допущения сторонами настоящего Контракта счетной ошибки, ошибки либо упущения Поставщика, подлежит возврату Поставщиком в недельный срок со дня, когда такое требование предъявлено Заказчиком, либо когда данное обстоятельство непосредственно обнаружено Поставщиком.
6.16. Поставщик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с поставкой Поставщиком товара, а также от всякого рода расходов в отношении Поставщика, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом в период пребывания Поставщика на территории Заказчика.
6.17. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого товара по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
6.18. Все спорные вопросы и разногласия, которые возникают между Заказчиком и Поставщиком в ходе исполнения настоящего контракта или в связи с ним, разрешаются с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка в течение 30-ти рабочих дней со дня получения одной из сторон настоящего контракта претензии другой стороны. Вопросы, не разрешенные в досудебном порядке, рассматриваются в Арбитражном суде Республики Татарстан.