Часть 5. проект муниципального контракта
Часть 5. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____
пгт. Васильево «___»____________20__г.
Исполнительный комитет поселка городского типа Васильево ЗМР РТ в лице руководителя ________________., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ________________, в лице __________________, действующего на основании _____________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Федеральный закон 44-ФЗ) заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту контракт) по результатам проведенного аукциона в электронной форме (Протокол от «_____» ___________ 201__г. №_____), о ниже следующем:1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги (выполнить работы) по санитарной ручной и механизированной уборке г. Зеленодольск в соответствии с условиями Контракта и Технической части (Приложения №1, №2 к Контракту), являющегося неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять их и оплатить.
1.2. Идентификационный код закупки: 173164801778216480100100020028129244.
1.2. Характеристики, место, срок, объем оказываемых услуг, а также информация о стране происхождения товаров, используемого для оказания услуг установлены в Технической части (Приложения №1, №2 к Контракту).
Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. принимать по акту оказанные Исполнителем услуги или направлять в адрес Исполнителя мотивированный отказ от их приемки;
3.1.2. своевременно оплачивать услуги Исполнителя в порядке, предусмотренным настоящим контрактом;
3.1.3. создавать Исполнителю необходимые для исполнения настоящего Контракта условия;
3.1.4. предоставлять Исполнителю информацию, необходимую последнему для качественного и своевременного оказания услуг по настоящему Контракту, а также письменную заявку с указанием наименования, состава и объема услуг;
3.1.5. вернуть обеспечение исполнения Контракта Исполнителю в сроки предусмотренные Контрактом;
3.1.6. требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя;
3.1.7.Оплачивать оказанные Исполнителем услуги (работы) в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
3.1.8.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых Исполнителем услуг.
3.1.9.Согласовывать ежемесячный график производства работ, направленный Исполнителем в письменном виде на оказание услуг, согласно условий Контракта.
3.1.10.Заказчик обязан обеспечить приемку оказанных услуг. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу (п.3 статьи 94 44-ФЗ). Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
3.1.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя обязательств по договору условий обеспечение исполнения договора Заказчиком не возвращается.
3.1.12. выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. досрочно принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Контракта;
3.2.2. по согласованию с Исполнителем изменить объем услуг в соответствии с пунктом 14.1.3. Контракта;
3.2.3. привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом;
3.2.4. отказаться (полностью или частично) от оплаты оказываемых услуг, не соответствующих требованиям задания, в соответствии с настоящим Контрактом;
3.2.5. контролировать процесс оказания Услуг в течение всего срока действия настоящего Контракта;
3.2.6. требовать устранения Исполнителем недостатков оказанных услуг;
3.2.7. осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.
Исполнитель обязан:
3.3.1.выполнить обязательства предусмотренные настоящим Контрактом и передать Заказчику результаты, в предусмотренный настоящим Контрактом срок;
3.3.2. безвозмездно и в разумные сроки устранять допущенные по его вине нарушения условий контракта;
3.3.3. исполнитель не вправе передавать информацию, полученную в результате исполнения обязательств по настоящему Контракту (документы, материалы) третьим лицам без письменного согласия Заказчика;
3.3.4. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;
3.3.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.
3.3.6. Производить выполнение работ в соответствии с Правилами благоустройства территории МО «поселок городского типа Васильево» ЗМР РТ и с действующим законодательством РФ и РТ.
3.3.7. Исполнитель обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по муниципальному контракту, в случае когда конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Исполнитель обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», и определенные по предложению Исполнителя, включаются в муниципальный контракт и исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении составляют не менее 15 процентов цены муниципального контракта.
3.3.8 Предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору в соответствии с разделом 11 настоящего Контракта. Все расходы по оформлению обеспечения исполнения контракта несет Исполнитель.
3.3.9. Исполнитель в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные Контрактом,
3.3.10.Ежемесячно передавать Заказчику на согласование график производства работ в письменном виде на оказание услуг согласно условий настоящего Контракта
3.3.11.Оказание услуг осуществлять согласно условий настоящего Контракта, сметного расчета (Приложение № 1).
3.3.12.Своими силами и средствами производить ремонт и техническое обслуживание оборудования и приспособлений используемых для оказания услуг, если обеспечение работ по договоренности не осуществляется Заказчиком.
3.3.13.Устранять за свой счет все недоделки, в том числе указанные в акте приема-сдачи работ (услуг) Заказчику.
3.3.14.Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение услуг (работ) по настоящему Контракту его субподрядчиками и поставщиками.
3.3.15.Принимать участие в работе комиссий по проверке стоимости и объемов выполненных работ (оказанных услуг), давать свои пояснения, предложения и обоснования.
3.3.16.Исполнять в ходе услуг (работ) указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не являются вмешательством в хозяйственную деятельность Исполнителя.
3.3.17.Своевременно сообщать Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ вызванных форс-мажором.
3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. требовать приемки услуг в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом;
3.4.2. требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты оказанных услуг в соответствии с настоящим Контрактом;
3.4.3. по согласованию с Заказчиком досрочно оказать услуги;
3.4.4. по согласованию с Заказчиком привлекать соисполнителя, за действия которых несет полную ответственность, как за свои собственные;
3.4.5. осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.
3.5. Исполнитель гарантирует:
3.5.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, оказывающим услуги, являющиеся объектом закупки.
3.5.2. обеспечение отсутствия недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сроки оказания услуг
4.1. Услуги должны быть оказаны в срок с даты заключения контракта по 31.12.2017г. (включительно).
4.2. Досрочная сдача результатов услуг допускается только по согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочного оказания услуг Заказчик обязуется принять услуги и подписать Акт сдачи-приемки в порядке, установленном Контрактом.
4.3. В п. 10.1 Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, гарантийных обязательств (при их наличии), обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени). Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта в части оказания услуг и их приемки. При наступлении указанной даты (в случае, если она установлена) Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта.
4.3.1. Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Исполнителя от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.
Ответственность Сторон
7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере:
7.1.1. В отношении Исполнителя:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
В случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, размер штрафа составляет:
а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
7.1.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.1.3. Размер штрафа, взыскиваемого с Исполнителя, по контракту составляет _________ рублей.
7.1.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.1.5. В случае если Контрактом предусмотрена обязанность Исполнителя о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, штраф за неисполнение данного обязательства устанавливается в размере 5% объема такого привлечения, установленного контрактом.
7.1.6. В отношении Заказчика:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафа, пени).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем.
7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.5.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств, если не принимается решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.8.За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые он обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту (согласно п.3.3.6. настоящего контракта), размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло по вине другой стороны.
Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по Контракту, разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка.
9.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.
Конфиденциальность
12.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности сведений и информации, ставших известными Сторонам в ходе исполнения настоящего Контракта. В случае передачи указанных сведений третьим лицам, разглашении информации ограниченного доступа какой-либо Стороной, виновная Сторона несет имущественную ответственность как за ненадлежащее исполнение обязательств.
12.2. Заказчик заявляет и Исполнитель осознает, что конфиденциальная информация Заказчика является информацией, доступ к которой ограничивается действующим законодательством Российской Федерации. В целях обеспечения ее неразглашения Заказчиком могут быть использованы различные способы защиты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. Конфиденциальная информация Заказчика предоставляется Исполнителю Заказчиком исключительно для целей исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.
12.4. Сторона вправе использовать конфиденциальную информацию другой Стороны исключительно для целей исполнения настоящего Контракта. Сторона не вправе раскрывать, разглашать и передавать, соответственно, обязуется не раскрывать, не разглашать и не передавать Конфиденциальную информацию другой Стороны каким бы то ни было третьим лицам без прямого предварительного письменного согласия такой Стороны, кроме случаев вынужденного раскрытия по требованию уполномоченных государственных органов на основании законного и мотивированного требования таких органов (предъявленного с соблюдением установленного законом порядка) в объеме и в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
12.5. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры для сохранения в тайне конфиденциальной информации Заказчика.
12.6. Обязательства Сторон по соблюдению конфиденциальности, вытекающие из настоящего Контракта, сохраняют свою силу в течение 5-ти лет после окончания выполнения обязательств по настоящему Контракту.
Прочие условия
13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
13.2. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Сторона в двухнедельный срок обязана письменно известить об этом другую Сторону.
13.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
13.5. Недействительность какого-либо из условий Контракта не влечет за собой недействительность других его условий или всего Контракта в целом.
13.6. Контракт составлен в форме электронного документа, подписан обеими Сторонами с помощью электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (один экземпляр для Заказчика, один экземпляр для Исполнителя, один экземпляр для Территориального отделения Департамента Казначейства Министерства финансов РТ Зеленодольского района и г. Зеленодольска, один экземпляр для МКУ «Дирекция муниципального заказа ЗМР»
13.7. Стороны установили, что обмен и передача документов о приемке (акт сдачи-приемки услуг и другие) могут быть осуществлены посредством системы электронных счетов-фактур в сфере закупок Республики Татарстан (адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: sedogkz.zakupki.tatar). Направление таких документов, подписанных электронной подписью с использованием программно-аппаратных средств, приравнивается к собственноручно подписанным документам и является юридически значимым действием.
13.8. В случае, если по условиям оказания услуг предусмотрено, что услуги оказываются Исполнителем «Получателю» (Получатель - лицо, в пользу которого осуществляется выполнение услуг). (указывается в Задании) между Получателем и Исполнителем заключается договор поставки. Заказчик не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня подписания Контракта направляет Исполнителю и Получателю извещение о прикреплении Получателя к Исполнителю.
Извещение о прикреплении Получателя к Исполнителю, выданное Заказчиком является основанием заключения договора оказания услуг.
Исполнитель обязан направить проект договора оказания услуг Получателю, указанному в извещении о прикреплении, не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения извещения от Заказчика.
Получатель, получивший проект договора оказания услуг подписывает его и возвращает один экземпляр другой стороне в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения проекта.
При оплате Получателем услуг по договору оказания услуг, Заказчик признается поручителем по этому обязательству Получателя (статьи 361 - 367 Гражданского кодекса Российской Федерации).
13.9. Во всем ином, что не урегулировано настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение
15.1. Приложение №1 к Контракту – «Расчет».
15.2. Приложение № 2 к Контракту - « Техническая часть»
16. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
| Заказчик: Юридический адрес: Банковские реквизиты: Заказчик: ____________________подпись М.П. | Исполнитель: Юридический адрес: Банковские реквизиты: Исполнитель: ____________________подпись М.П.(при наличии) |
Приложение № 1
к муниципальному контракту
№ ___ от «__»________20__г.
Расчет *
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Исполнитель: Заказчик:
_____________ Ф.И.О. ________________Ф.И.О.
«___» ____________ 20__г. «___» ____________ 20__г.
*- заполняется на условиях, предусмотренных извещением об осуществлением закупки, документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт
Приложение № 2
к муниципальному контракту
№ ___ от «__»________20__г.
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Исполнитель: Заказчик:
_____________ Ф.И.О. ________________Ф.И.О.
«___» ____________ 20__г. «___» ____________ 20__г.
Техническая часть
Требования к используемым материалам
Все применяемые материалы, изделия и механизмы должны соответствовать данной технической части, иметь соответствующие действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ;
Подрядчик при выполнении работ обязан предоставить по требованию Заказчика исполнительную документацию, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и паспорта завода-изготовителя на используемые материалы.
Перечень территорий
| № п/п | Наименование улиц и автодорог | Протяженность (п.м) | Ширина (м) | Площадь (кв.м) | Примечание | |
| 1 очередь | ||||||
| 1. | Ул.Ленина | Автобусный маршрут | ||||
| 2. | Ул.Школьная | -«- | ||||
| 3. | Ул.Октябрьская | -«- | ||||
| 4. | Ул.Свободы | -«- | ||||
| 5. | Ул.Дзержинского | -«- | ||||
| 6. | Ул.Стахановская | -«- | ||||
| ул. Леваневского | -«- | |||||
| ул. Лагерная | -«- | |||||
| ИТОГО по автобусному маршруту - 46 900 м2 | ||||||
| Ул.К.Маркса | Асфальтовое покрытие | |||||
| Ул.Менжинского | -«- | |||||
| Ул.Космонавтов | -«- | |||||
| Ул.Праздничная | -«- | |||||
| Ул.Стекольная | -«- | |||||
| Ул.Заводская | -«- | |||||
| Ул.Набережная | -«- | |||||
| Ул.Татарстан | -«- | |||||
| Ул.Советская | -«- | |||||
| Ул.Пушкина | -«- | |||||
| Ул.Привокзальная | -«- | |||||
| Дорога на новое кладбище | -«- | |||||
| Дорога с северной стороны санатория «Васильевский» | -«- | |||||
| ИТОГО по 1 очереди, кроме автобусного маршрута – 31 100 м2 | ||||||
| ВСЕГО по 1 очереди - 78 000 м2 | ||||||
Часть 5. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____
пгт. Васильево «___»____________20__г.
Исполнительный комитет поселка городского типа Васильево ЗМР РТ в лице руководителя ________________., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ________________, в лице __________________, действующего на основании _____________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Федеральный закон 44-ФЗ) заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту контракт) по результатам проведенного аукциона в электронной форме (Протокол от «_____» ___________ 201__г. №_____), о ниже следующем:1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги (выполнить работы) по санитарной ручной и механизированной уборке г. Зеленодольск в соответствии с условиями Контракта и Технической части (Приложения №1, №2 к Контракту), являющегося неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять их и оплатить.
1.2. Идентификационный код закупки: 173164801778216480100100020028129244.
1.2. Характеристики, место, срок, объем оказываемых услуг, а также информация о стране происхождения товаров, используемого для оказания услуг установлены в Технической части (Приложения №1, №2 к Контракту).