Лицензии, допуски, сертификаты

16.1. Генеральный подрядчик, в пределах своих обязательств по Контракту, несет расходы, связанные с получением свидетельств, лицензий, сертификатов соответствия, соблюдением патентных прав и торговых знаков на производство строительных работ, материалы, оборудование, комплектующие изделия, механизмы и транспортные средства, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования.

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

17.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

17.2. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта Стороны руководствуются положениями статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

17.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

17.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенными нарушениями условий Контракта:

17.4.1. нарушение Генеральным подрядчиком сроков, установленных в статьях 9 и 15 Контракта, в графике производства работ, более чем на четырнадцать дней;

17.4.2. когда Генеральный подрядчик не выполняет мотивированных и обоснованных решений Заказчика или отказывается от их обсуждения;

17.4.3. несоблюдения Генеральным подрядчиком требований по качеству работ, предусмотренных проектной документацией и требованиями нормативных документов Российской Федерации;

17.4.4. аннулирование либо приостановление действия разрешительных документов на деятельность, связанную с выполнением работ;

17.4.5. наложение государственными (муниципальными) органами в рамках действующего законодательства запретов либо осуществление действий, лишающие Генерального подрядчика прав на выполнение работ.

17.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Генеральный подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

17.6. При расторжении Контракта по основаниям, указанным в пунктах 17.4, 17.5 Контракта, Заказчик оплачивает Генеральному подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения уведомления об отказе от исполнения Контракта, при условии, если она выполнена надлежащим образом.

17.7. Генеральный подрядчик вправе в установленном законом порядке принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

17.8. В случае расторжения Контракта по причинам, указанным в пункте 17.7 Контракта, Заказчик выплачивает Генеральному подрядчику стоимость выполненных работ, при условии, если она выполнена надлежащим образом.

17.9. При расторжении Контракта по совместному решению Сторон, Заказчик оплачивает Генеральному подрядчику стоимость выполненных работ, при условии, если она выполнена надлежащим образом.

17.10. Сторона, решившая расторгнуть Контракт по основаниям, указанным в пункте 17.9 Контракта, направляет письменное уведомление другой Стороне.

17.11. Во всех остальных случаях, не оговоренных настоящей статьей, Контракт расторгается в порядке, установленном законодательством.

17.12. Расторжение Контракта не освобождает Стороны от ответственности, установленной Контрактом и гарантийных обязательств по Контракту.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

18.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

18.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Генеральный подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, (за исключением просрочки обязательств), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 (далее Правила) в виде фиксированной суммы 484133,24 рублей, определяемой в 2 процентацены Контракта.

18.3. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

18.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом (в том числе гарантийного), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Генеральным подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Генеральным подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

За не предоставление информации, предусмотренной пунктом 11.6 Контракта, устанавливается пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Генеральным подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с частью 24 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных Контрактом. Размеры штрафа устанавливаются соответствии с Правилами в виде фиксированной суммы 1210333,10 рублей, определяемой в 5 процентов цены Контракта.

18.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Генеральным подрядчиком), предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени) в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

18.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Генеральный подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

18.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

18.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

18.8. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Генеральным подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с пунктом 18.3 Контракта.

18.9. Генеральный подрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ в соответствии со ст. 755 Гражданского кодекса Российской Федерации.

18.10. Генеральный подрядчик несет гражданско-правовую ответственность за неисполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, установленного пунктом 11.6 Контракта.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

19.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2017года, или до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

19.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

19.3. Любая договоренность между Заказчиком и Генеральным подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений или изменений к Контракту.

19.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

19.5. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

19.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются путем переговоров, при сохранении разногласий их рассматривает Арбитражный суд Республики Карелия.

ПРИЛОЖЕНИЯ

20.1. Документы, являющиеся обязательным приложением к Контракту:

20.1.1. Приложение № 1 – Техническое задание.

20.1.2. Приложение № 2 – Графики производства работ.

20.1.3. Приложение № 3 – Ведомость договорной цены.