РМЭ, г. Козьмодемьянск, 2 микрорайон, д.8

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт дворовых проездов (в рамках проекта "Формирование современной городской среды")

1.Наименование выполняемых работ:Ремонт дворовых проездов (в рамках проекта "Формирование современной городской среды").

2. Место выполнения и объем выполняемых работ:дворовые территории по адресу: РМЭ, г. Козьмодемьянск, 2 микрорайон, д.8, 2 микрорайон, д.31, 3 микрорайон, д.14 в рамках проекта «Формирование современной городской среды»

2.1.РМЭ, г. Козьмодемьянск, 2 микрорайон, д.8

№ п/п Местоположение Площадь (кв.м.)
Ремонт дворового проезда
Устройство автостоянки
Устройство покрытия для детской площадки
  ИТОГО:
     

2.2.РМЭ, 2 микрорайон, д31

№ п/п Местоположение Площадь (кв.м.)
Ремонт дворового проезда
Устройство автостоянки
Устройство пешеходной дорожки
Устройство покрытия для детской площадки (360)
  ИТОГО:

2.3.РМЭ, 3 микрорайон, д.14

№ п/п Местоположение Площадь (кв.м.)
Ремонт дворового проезда
Уширение дворового проезда
Устройство автостоянки
Устройство пешеходной дорожки
Устройство покрытия для детской площадки (114)
  ИТОГО:

4. Сроки выполнения работ:в соответствии с проектом муниципального контракта.

До начала выполнения работподрядчик должен предоставить календарный график со сроками выполнения работ.

5.Основные требования к качеству, безопасности и результатам выполняемых работ:

5.1. Работы должны выполняться:

-в соответствии с техническим заданием, сметой;

- с учётом СНиП, технических регламентов и др. нормативной документации;

- ГОСТ Р-50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

- СниП 3.06.03.-85 «Автомобильные дороги»;

- СниП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- ОДМД «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования»;

- ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог»;

- ВСН 19-89 «Правила приёмки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»;

- СниП 3.01.01.-85 «Организация строительного производства».

5.2. Качество выполняемых работ должно быть не менее требуемых норм и значений на выполнение указанных видов работ, установленных законами РФ, нормативно-правовыми актами, строительными и санитарными нормами и правилами, а также государственными стандартами, относящимися к выполнению видов работ, предусмотренных документацией.

Требования к безопасности работ и к их результату должны соответствовать условиям документации.

5.3. Результаты выполненных работ должны удовлетворять установленным настоящей документацией требованиям, в том числе, по качеству и объему, а также требованиям, установленным муниципальным контрактом.

6. Условия выполнения работ:

6.1.При выполнении работ необходимо обеспечить допустимый уровень содержания дорог в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы», а также соответствие показателей используемых товаров требованиям ГОСТ 8267-93.

6.2. Контроль за ходом выполнения работ осуществляется лицом назначенным администрацией городского округа «Город Козьмодемьянск».

6.3. Освидетельствование скрытых работ оформляется актом.

6.4. Заказчик принимает выполненные работы по муниципальному контракту, при условии предоставления Исполнителем общего журнала работ, сертификатов соответствия, паспортов качества на используемые материалы, актов освидетельствования скрытых работ, а также документов, подтверждающих объем размещенного на полигоне строительного мусора (при необходимости).

6.5. На материалы должны предоставляться:

- сертификаты качества, противопожарной безопасности;

- сан-гигиенические паспорта (при необходимости);

- протоколы испытаний и т.д.

7. Ведомость объёма работ:

При проведении работ должны оформляться

- журналы производства работ;

- акты на скрытые работы;

- акты промежуточной приёмки и др. документы.

После окончания работ передать исполнительные схемы с указанием мест проведения ремонта.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

«Ремонт дворовых проездов (в рамках проекта "Формирование современной городской среды")»

(ИКЗ: 173121700398612170100100330380000244)

г. Козьмодемьянск _______________ 20­­17 г.

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________ ______________________________ действующего на основании _________, с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице _____________________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий «Контракт» о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется в установленный Контрактом срок выполнить по заданию Заказчика Ремонт дворовых проездов (в рамках проекта "Формирование современной городской среды")», а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.2. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к муниципальному Контракту), определяющим объем и содержание работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Работа по настоящему Контракту выполняется Исполнителем - из его материалов, его силами и средствами.

1.4. Контроль за ходом и результатами выполнения работ осуществляется в соответствии с принятыми сторонами обязательствами и положениями нормативных документов.

1.5. В своей деятельности Исполнитель и Заказчик руководствуются законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл.

1.6. Начало выполнения работ – с момента заключения муниципального Контракта.

1.7. Окончание работ – не позднее 20.10.2017 г.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ________________ рублей с учетом НДС/НДС не облагается, (из нее ________ рублей ___ копеек – средства федерального бюджета, __________ рублей ____ копеек – средства бюджета Республики Марий Эл, __________ рублей ____ копеек – средства бюджета городского округа «Город Козьмодемьянск», _____ рублей ____ копеек – внебюджетные средства).

Цена Контракта является фиксированной и изменению в период действия Контракта не подлежит (за исключением случаев, установленных в п. 8.1 и 8.2 муниципального контракта и в соответствии с законодательством по контрактной системе).

2.2. Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ.

2.3. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя на основании исполнительной документации, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат, по форме КС-3 в двух экземплярах в течение 30 календарных дней, но не позднее 31.12.2017 года.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту Исполнитель принимает на себя обязательства:

3.1.1. Выполнить все работы, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать результат работ Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта, в установленный настоящим Контрактом срок.

3.1.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями строительных, санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

3.1.3. Обеспечить необходимыми для выполнения работ материалами, конструкциями, инструментами, оборудованием, их разгрузку, складирование и охрану. Все используемые материалы должны иметь сертификаты и иные документы, подтверждающие их качество и пригодность для использования.

3.1.4. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 20% от цены Контракта.

3.1.4.1. Предоставить подтверждающие документы об исполнении пп. 3.1.4. по запросу Заказчика.

3.1.5. Обеспечить при проведении работ безопасность их проведения в соответствии с действующим законодательством, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, не производить захламления территории объекта и загромождения путей эвакуации.

3.1.6. В 3х-дневный срок со дня окончания работ вывезти принадлежащие Исполнителю строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество за пределы объекта, убрать мусор и т.п., образовавшиеся во время производства работ.

3.1.7. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ;

3.1.8. Производить сдачу работ Заказчику с составлением актов выполненных работ.

3.2.Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

3.2.1. Произвести приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Контракта.

3.2.2. Оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта.

3.2.3. Назначить лицо, осуществляющее функции контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Исполнитель в течение 3-х рабочих дней с момента завершения выполнения работ уведомляет Заказчика о готовности работ к сдаче.

4.2. Заказчик, получивший сообщение Исполнителя о готовности к сдаче результата выполненных работ, обязан в течение 3-х рабочих дней приступить к его приемке.

4.3. Сдача результата работ Исполнителем и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 2-х экземплярах, подписанными обеими сторонами, согласованными и подписанными лицом, осуществляющим функции контроля и надзора, в соответствии с п. 3.2.3 данного Контракта.

При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

4.4. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.

4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в нем от контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, обязан известить об этом Исполнителя в течение 1-го рабочего дня по их обнаружению.

4.6. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы, результаты работ считаются принятыми Заказчиком в полном объеме по истечении 10-ти календарных дней, когда согласно контракту результат работы должен был быть передан Заказчику, и при условии однократного предупреждения о необходимости сдачи-приемки выполненных работ по настоящему контракту.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

5.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ и применяемых материалов, их соответствие сметной документации, строительным нормам и правилам. Применяемые материалы должны иметь документы, подтверждающие их качество.

5.2. Гарантии качества распространяются на все виды работ. Срок гарантий качества составляет 2 года с момента (даты) подписания сторонами акта приемки объекта ремонта.

5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки работы, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами, но не позднее 14 календарных дней со дня получения уведомления Исполнителем. В случае обнаружения дефекта возникшего по вине Исполнителя, гарантийный срок, указанный в п.5.2. контракта начинает течь заново с момента окончания работ по устранению обнаруженного дефекта. Для согласования порядка и сроков устранения недостатков Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения извещения Заказчика.

5.4. Исполнитель вправе вместо устранения недостатков безвозмездно выполнить работу заново с обязательным согласованием с Заказчиком сроков выполнения работы.

5.5. Если Исполнитель в течение установленного срока не устранит недостатки в выполненных работах, Заказчик вправе требовать возмещения причиненных убытков.

5.6.В течение гарантийного срока подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с Муниципальным контрактом в полном 100% объеме.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему контракту обязательств, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, и условиями настоящего контракта.

6.2. В случае нарушения Исполнителем срока выполнения работ Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Исполнитель освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке работ,

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

РМЭ, г. Козьмодемьянск, 2 микрорайон, д.8 - student2.ru ,

где:

РМЭ, г. Козьмодемьянск, 2 микрорайон, д.8 - student2.ru - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

РМЭ, г. Козьмодемьянск, 2 микрорайон, д.8 - student2.ru ,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.3. В случаях, когда работа была выполнена Исполнитель с отступлениями от настоящего контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками Заказчик вправе объявить к Исполнителю требования, предусмотренные ст. 723 ГК РФ, за исключением случаев, когда Исполнитель безвозмездно в кратчайшие сроки выполнит работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой убытков.

6.4. Исполнитель обязан оплатить за свой счет, нанесенный в процессе производства работ ущерб третьим лицам, и несет ответственность в полном объеме за ущерб Заказчику, причиненный штрафными санкциями административных органов в период производства работ, допущенных по вине Исполнителя.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063).

За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет ______________ рублей ____ копеек.

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей, что составляет ____________ рублей _____ копеек.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет ___________ рублей _____ копеек.

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей, что составляет _________ рублей ______ копеек.

6.7 Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа) если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.8 Исполнитель несет ответственность перед третьими лицами за все неблагоприятные последствия, возникшие из-за ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств, вытекающих из настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством.

6.9. Исполнитель несет гражданско-правовую ответственность за неисполнение пп. 3.1.4. контракта о привлечении к исполнению субподрядчиков соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

ФОРС-МАЖОР

9.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, ограничивающих или препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств, сроки их выполнения соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств.

9.2. Стороны должны в течение 3 (трех) рабочих дней известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Контракту.

9.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Возможные разногласия по настоящему Контракту решаются Сторонами путем переговоров, в случае не достижения согласия – в Арбитражном суде Республики Марий Эл.

11.2. В случае изменения адресов, наименований и иных реквизитов, стороны сообщают друг другу о таких изменениях.

11.3. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является Техническое задание (Приложение № 1 к Контракту).

11.4. Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

«Заказчик» «Исполнитель»
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» 425350, г.Козьмодемьянск, б. Космонавтов, 14 ИНН 1217003986 КПП 121701001 УФК по Республике Марий Эл (Администрация Городского округа «Город Козьмодемьянск») р/с 40204810300000000187 БИК 048860001 Отделение – НБ Республика Марий Эл  
  8(83632)7-12-55/7-13-65 [email protected]     ___________________________________  
  «___» __________2017 г.   «___» __________2017 г.

Приложение № 1

К муниципальному контракту

№____________________________

от ___________________ 2017 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт дворовых проездов (в рамках проекта "Формирование современной городской среды")

1.Наименование выполняемых работ:Ремонт дворовых проездов (в рамках проекта "Формирование современной городской среды").

2. Место выполнения и объем выполняемых работ:дворовые территории по адресу: РМЭ, г. Козьмодемьянск, 2 микрорайон, д.8, 2 микрорайон, д.31, 3 микрорайон, д.14 в рамках проекта «Формирование современной городской среды».

2.1.РМЭ, г.Козьмодемьянск, 2 микрорайон, д.8

№ п/п Местоположение Площадь (кв.м.)
Ремонт дворового проезда
Устройство автостоянки
Устройство покрытия для детской площадки
  ИТОГО:
     

2.2.РМЭ, 2 микрорайон, д31

№ п/п Местоположение Площадь (кв.м.)
Ремонт дворового проезда
Устройство автостоянки
Устройство пешеходной дорожки
Устройство покрытия для детской площадки (360)
  ИТОГО:

2.3.РМЭ, 3 микрорайон, д.14

№ п/п Местоположение Площадь (кв.м.)
Ремонт дворового проезда
Уширение дворового проезда
Устройство автостоянки
Устройство пешеходной дорожки
Устройство покрытия для детской площадки (114)
  ИТОГО:

4. Сроки выполнения работ:в соответствии с проектом муниципального контракта.

До начала выполнения работподрядчик должен предоставить календарный график со сроками выполнения работ.

5.Основные требования к качеству, безопасности и результатам выполняемых работ:

5.1. Работы должны выполняться:

-в соответствии с техническим заданием, сметой;

- с учётом СНиП, технических регламентов и др. нормативной документации;

- ГОСТ Р-50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

- СниП 3.06.03.-85 «Автомобильные дороги»;

- СниП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- ОДМД «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования»;

- ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог»;

- ВСН 19-89 «Правила приёмки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»;

- СниП 3.01.01.-85 «Организация строительного производства».

5.2. Качество выполняемых работ должно быть не менее требуемых норм и значений на выполнение указанных видов работ, установленных законами РФ, нормативно-правовыми актами, строительными и санитарными нормами и правилами, а также государственными стандартами, относящимися к выполнению видов работ, предусмотренных документацией.

Требования к безопасности работ и к их результату должны соответствовать условиям документации.

5.3. Результаты выполненных работ должны удовлетворять установленным настоящей документацией требованиям, в том числе, по качеству и объему, а также требованиям, установленным муниципальным контрактом.

6. Условия выполнения работ:

6.1.При выполнении работ необходимо обеспечить допустимый уровень содержания дорог в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы», а также соответствие показателей используемых товаров требованиям ГОСТ 8267-93.

6.2. Контроль за ходом выполнения работ осуществляется лицом назначенным администрацией городского округа «Город Козьмодемьянск».

6.3. Освидетельствование скрытых работ оформляется актом.

6.4. Заказчик принимает выполненные работы по муниципальному контракту, при условии предоставления Исполнителем общего журнала работ, сертификатов соответствия, паспортов качества на используемые материалы, актов освидетельствования скрытых работ, а также документов, подтверждающих объем размещенного на полигоне строительного мусора (при необходимости).

6.5. На материалы должны предоставляться:

- сертификаты качества, противопожарной безопасности;

- сан-гигиенические паспорта (при необходимости);

- протоколы испытаний и т.д.

7. Ведомость объёма работ:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт дворовых проездов (в рамках проекта "Формирование современной городской среды")

1.Наименование выполняемых работ:Ремонт дворовых проездов (в рамках проекта "Формирование современной городской среды").

2. Место выполнения и объем выполняемых работ:дворовые территории по адресу: РМЭ, г. Козьмодемьянск, 2 микрорайон, д.8, 2 микрорайон, д.31, 3 микрорайон, д.14 в рамках проекта «Формирование современной городской среды»

2.1.РМЭ, г. Козьмодемьянск, 2 микрорайон, д.8

№ п/п Местоположение Площадь (кв.м.)
Ремонт дворового проезда
Устройство автостоянки
Устройство покрытия для детской площадки
  ИТОГО:
     

2.2.РМЭ, 2 микрорайон, д31

№ п/п Местоположение Площадь (кв.м.)
Ремонт дворового проезда
Устройство автостоянки
Устройство пешеходной дорожки
Устройство покрытия для детской площадки (360)
  ИТОГО:

2.3.РМЭ, 3 микрорайон, д.14

№ п/п Местоположение Площадь (кв.м.)
Ремонт дворового проезда
Уширение дворового проезда
Устройство автостоянки
Устройство пешеходной дорожки
Устройство покрытия для детской площадки (114)
  ИТОГО:

4. Сроки выполнения работ:в соответствии с проектом муниципального контракта.

До начала выполнения работподрядчик должен предоставить календарный график со сроками выполнения работ.

5.Основные требования к качеству, безопасности и результатам выполняемых работ:

5.1. Работы должны выполняться:

-в соответствии с техническим заданием, сметой;

- с учётом СНиП, технических регламентов и др. нормативной документации;

- ГОСТ Р-50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

- СниП 3.06.03.-85 «Автомобильные дороги»;

- СниП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- ОДМД «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования»;

- ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог»;

- ВСН 19-89 «Правила приёмки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»;

- СниП 3.01.01.-85 «Организация строительного производства».

5.2. Качество выполняемых работ должно быть не менее требуемых норм и значений на выполнение указанных видов работ, установленных законами РФ, нормативно-правовыми актами, строительными и санитарными нормами и правилами, а также государственными стандартами, относящимися к выполнению видов работ, предусмотренных документацией.

Требования к безопасности работ и к их результату должны соответствовать условиям документации.

5.3. Результаты выполненных работ должны удовлетворять установленным настоящей документацией требованиям, в том числе, по качеству и объему, а также требованиям, установленным муниципальным контрактом.

6. Условия выполнения работ:

6.1.При выполнении работ необходимо обеспечить допустимый уровень содержания дорог в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы», а также соответствие показателей используемых товаров требованиям ГОСТ 8267-93.

6.2. Контроль за ходом выполнения работ осуществляется лицом назначенным администрацией городского округа «Город Козьмодемьянск».

6.3. Освидетельствование скрытых работ оформляется актом.

6.4. Заказчик принимает выполненные работы по муниципальному контракту, при условии предоставления Исполнителем общего журнала работ, сертификатов соответствия, паспортов качества на используемые материалы, актов освидетельствования скрытых работ, а также документов, подтверждающих объем размещенного на полигоне строительного мусора (при необходимости).

6.5. На материалы должны предоставляться:

- сертификаты качества, противопожарной безопасности;

- сан-гигиенические паспорта (при необходимости);

- протоколы испытаний и т.д.

7. Ведомость объёма работ:

РМЭ, г. Козьмодемьянск, 2 микрорайон, д.8

№ поз Наименование работ и затрат, Единица измерения Количество    
   
   
   
1. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) 0,56    
   
2. Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм, м3    
   
3. Розлив вяжущих материалов, 1 т 0,906    
   
4. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси 0,6    
   
         
5. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия 0,824    
   
  Асфальтобетонное покрытие стоянки - тип VIIIа =55 м2      
         
6. Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта 0,0432    
   
         
7. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта 0,011    
   
         
8. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта 0,0443    
   
         
9. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км, 1 т груза 75,31    
   
         
10. Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта 0,0443    
   
         
11. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) 0,165    
   
         
12. С408-0122 (Приказ № 512/пр от 17.07.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 0,00165    
   
         
13. Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части песко-цементной смесью, толщина слоя 18 см с уплотнением виброкатками, 1000 м2 основания 0,055    
   
         
14. Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм, м3 11,77    
   
         
15. На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (Добавляется до толщины 20см ,К=2 ), 1000 м2 основания 0,11    
   
         
16. Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм, м3 1,386    
   
         
17. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия 0,055    
   
         
18. При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-6 (до т.6см К=4 ), 1000 м2 покрытия 0,22    
   
         
19. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия 0,055    
   
         
20. На каждые 0,5 см изменения т<

Наши рекомендации