Часть iv. проект государственного контракта

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______ - ГК

на содержание автомобильных дорог - обустройство комплексными системами организации дорожного движения региональных и межмуниципальных автомобильных дорог Ростовской области

г. Ростов-на-Дону «____»__________2017 года

Министерство транспорта Ростовской области, действующее от имени Ростовской области, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании ______________________________________ с одной стороны, и _____________________________________________, определенное по результатам аукциона в электронной форме ИКЗ172616305371561670100100130394211244

(протокол от _________ № _________), именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем – Стороны, а по отдельности – Сторона с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ростовской области заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Государственного заказчика с использованием своих материалов, а Государственный заказчик принять и оплатить работы по содержанию автомобильных дорог - обустройству комплексными системами организации дорожного движения региональных и межмуниципальных автомобильных дорог Ростовской области.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. В соответствии с результатами аукциона в электронной форме стоимость работ по настоящему контракту составляет _________ (________________) рублей. (В зависимости от способа налогообложения Подрядчика в соответствии с действующим законодательством указывается в т.ч. НДС с расшифровкой или без НДС).

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон с учетом положений законодательства Российской Федерации в следующих случаях:

2.3.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта;

2.3.2. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

2.4. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.5. Подрядчик в цене контракта на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего контракта, учитывает все затраты, налоги и другие обязательные платежи связанные с исполнением контракта, в том числе:

- на соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану объекта;

- на ревизию оборудования.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Государственным заказчиком на основании счета-фактуры и (или) счета (в зависимости от способа налогообложения Подрядчика в соответствии с действующим законодательством), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленной в соответствии с актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанными Государственным заказчиком и Подрядчиком. Оплата принятых Государственным заказчиком работ производится в течение 30 (тридцати) дней после подписания соответствующего акта о приемке выполненных работ.

Оплата производится безналичным путем на расчетный счет ________________________________________________________ (абзац включается в случае перечисления денежных средств филиалу и при наличии разрешения юридического лица, принявшего решение о создании филиала).

3.2. В случае, если выполнение работ по настоящему контракту производится Подрядчиком после истечения установленного контрактом срока окончания работ и позднее 20.12.2017 года, оплата работ производится в течение тридцати дней с даты наступления последнего из следующих событий (обязательно наступление обоих событий):

1) подписание Государственным заказчиком акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2);

2) внесение соответствующих изменений в областной закон об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, государственные программы Ростовской области, в части изменения бюджетных ассигнований Государственному заказчику, но не позднее «31» мая года, следующего за годом приемки работ.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего контракта, в срок с момента заключения контракта по 30.11.2017 (включительно). Возможно досрочное выполнение работ. Датой окончания работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.

4.2. Срок действия контракта:

начало - с момента заключения контракта;

окончание – 31 декабря 2017 года, а в части обязательств, не исполненных к указанной дате (в том числе обязательств по оплате) – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить работы по обустройству автомобильных дорог согласно требованиям задания, являющегося приложением к настоящему контракту, по 30 ноября 2017 года (включительно). Возможно досрочное выполнение работ.

5.1.2. Поставить на место производства работ необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществить их приёмку, разгрузку, складирование и хранение на период проведения работ.

5.1.3. Построить своими силами и предусмотренными на эти цели средствами все временные сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему контракту.

5.1.4. Обеспечить в месте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения и охране места производства работ.

5.1.5. В 10-дневный срок после подписания акта о приемке выполненных работ вывезти с места производства работ принадлежащее ему имущество.

5.1.6. После завершения работ в 5-дневный срок письменно уведомить об этом Государственного заказчика.

5.1.7. Принять меры по предотвращению причинения любого ущерба сооружениям, коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к объекту, обеспечить ограждение мест производства работ, сохранность объекта и безопасность дорожного движения на объекте в течение всего периода производства работ за счет собственных средств.

5.1.8. В случае совершения дорожно-транспортных происшествий в период проведения работ либо в связи с неудовлетворительными дорожными условиями, гражданско-правовую и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, несет Подрядчик.

5.2. Государственный заказчик обязан:

5.2.1. Осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.2. Осуществлять контроль качества работ при их приемке.

5.2.3. При необходимости организовать технический надзор за работами.

5.2.4. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

5.2.5. Оплачивать Подрядчику работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего контракта, в размерах и в сроки, установленные контрактом.

5.3. Государственный заказчик имеет право:

5.3.1. Требовать информацию у Подрядчика о ходе работ и проводить проверку правильности оформления документации на выполненные работы, а также прочих затрат Подрядчика. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.

5.3.2. Предъявлять Подрядчику требования по устранению недостатков, выявленных в ходе гарантийного срока эксплуатации.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Государственный заказчик не позднее 10 (десяти)рабочих дней с даты получения акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 от Подрядчика осуществляет приемку выполненных работ и возвращает подписанный акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 Подрядчику либо направляет в письменной форме мотивированный отказ от приемки выполненных работ и подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат.

6.2. В случае мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Государственный заказчик обязан указать перечень подлежащих устранению недостатков и сроки их устранения Подрядчиком за счет последнего. Срок устранения недостатков не может превышать 5 (пять) рабочих дней. Данное условие не может быть истолковано как перенос сроков выполнения работ по контракту.

6.3. Подрядчик предоставляет гарантию качества результата работ на сроки, указанные ниже, с даты подписания акта о приемке выполненных работ (гарантийный срок):

- для световозвращающих дорожных знаков со световой оптико-волоконной индикацией – 1 год;

- для световозвращающих дорожных знаков со световой индикацией - 2 года;

- для светофоров Т-7 – 2 года;

- для оцинкованных опор и стоек - 7 лет;

- для световозвращающих знаков и информационных щитов - 7 лет;

- для солнечных электростанций – 1 год;

В случае расторжения контракта Подрядчик предоставляет гарантию качества на результат фактически выполненной им работы на сроки указанные выше с момента расторжения контракта.

6.4. Для проверки выполненных Подрядчиком работ в части их соответствия условиям контракта, Государственный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

7.2. Сторона, неисполнившая или ненадлежаще исполнившая обязательство, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

7.3. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. За просрочку исполнения Государственным заказчиком своих обязательств по настоящему контракту Государственный заказчик обязуется уплатить Подрядчику пени в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

7.3.2. За ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по контракту, Государственный заказчик обязуется уплатить Подрядчику штраф в размере __________________ рублей. (Конкретный размер штрафа указывается исходя из цены контракта в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей);

Уплата сторонами штрафных санкций не освобождает их от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему контракту.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Требование об уплате неустоек, а также иные требования, указанные в п. 11.7 контракта, подлежат исполнению Подрядчиком в течение одного рабочего дня после получения.

7.4.1. За просрочку исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту (в том числе гарантийного обязательства) Подрядчик обязуется уплатить в областной бюджет пеню в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта указанной в пункте 2.1 настоящего контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик обязуется уплатить в областной бюджет штраф в размере ___________ рублей. (Конкретный размер штрафа указывается исходя из цены контракта в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063):

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей);

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Государственный заказчик имеет право удовлетворить требование об уплате неустоек или иные требования, указанные в п. 11.7 контракта, путем обращения к Гаранту с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии или путем обращения взыскания на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта (в зависимости от избранного Подрядчиком способа обеспечения исполнения контракта).

Подрядчик обязан письменно уведомить Государственного заказчика о факте добровольного удовлетворения требования Государственного заказчика с приложением соответствующего платежного поручения. В случае отсутствия/несвоевременного письменного уведомления Государственного заказчика о факте добровольного удовлетворения требования, действия Государственного заказчика по удовлетворению требования за счет обеспечения исполнения контракта, совершенные до момента получения письменного уведомления, являются добросовестными.

Моментом добровольного удовлетворения Подрядчиком требования в целях регулирования отношений в рамках настоящего пункта контракта является момент поступления денежных средств на счет Государственного заказчика, указанный в претензии (требовании).

В случае добровольного удовлетворения требования Подрядчиком и удовлетворения того же требования гарантом по банковской гарантии, Государственный заказчик обязан вернуть Подрядчику излишне полученные денежные средства.

В случае добровольного удовлетворения Подрядчиком требования после направления Государственным заказчиком извещения об обращении взыскания на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, но до момента его надлежащего извещения в соответствии с п. 7.7 контракта, обращение взыскания на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, прекращается, извещение считается ненаправленным и не влечет гражданско-правовых последствий. Сумма денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, остается равной сумме, которая была до направления указанного извещения.

В случае добровольного удовлетворения Подрядчиком требования после надлежащего извещения в соответствии с п. 7.7 контракта, Государственный заказчик обязан вернуть Подрядчику излишне полученные денежные средства.

7.7. Под обращением взыскания на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, стороны понимают удержание суммы неустоек, а также иных требований, указанных в п. 11.7 контракта, из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. Такое удержание осуществляется во внесудебном порядке с письменным извещением Подрядчика о факте удержания. Первоначально в требовании об уплате неустоек (претензии с иным требованием) Государственный заказчик указывает на начало обращения взыскания на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта. Затем Государственный заказчик направляет Подрядчику извещение об удержании суммы требований из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. Извещение должно содержать указание на основание возникновения требования, расчет суммы требования по каждому основанию, а также общую сумму удерживаемых денежных средств. Извещение направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а по усмотрению Государственного заказчика кроме того телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Такое извещение признается сторонами надлежащим.

Моментом надлежащего извещения признается момент получения Подрядчиком извещения любым из указанных способов либо момент получения Государственным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте, или об уклонении Подрядчика от получения извещения.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием объективных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего контракта. Если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем контракте, то течение срока исполнения обязательства приостанавливается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие действия непреодолимой силы, должна не позднее 10 дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены уполномоченным в соответствии с действующим законодательством органом.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при заключении, исполнении, расторжении настоящего контракта, подлежат рассмотрению с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования спора. Срок ответа на претензию – 30 (тридцать) календарных дней с момента получения. В случае уклонения Стороны от получения претензии, доставленной по ее адресу, указанному в контракте, в том числе по причине ее отсутствия по этому адресу, претензия считается полученной в день первой неудачной попытки вручения, а в случае необходимости явки для получения претензии в почтовое отделение – на второй рабочий день после доставки получателю извещения о поступившем почтовом отправлении.

9.2. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.

9.3. Стороны пришли к соглашению, что при возникновении судебного спора расходы на оплату услуг представителя относятся на сторону, понесшую эти расходы, и вне зависимости от исхода дела возмещению другой стороной не подлежат. Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.3. Государственный заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Если Государственным заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения контракта.

10.4. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Государственным заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Государственным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Государственным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

10.5. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.6. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 10.3 настоящего контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения контракта.

10.7. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.

10.8. Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.9. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.10. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Государственному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Государственного заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение участником закупки, с которым заключен контракт, подтверждения о его вручении Государственному заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Государственному заказчику указанного уведомления.

10.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.12. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.14. При исполнении настоящего контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных подпунктами 2.3.1, 2.3.2 настоящего контракта.

10.15. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается Государственным заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Государственного заказчика или актом составленным в соответствии с пунктом 11.4 настоящего контракта. Подрядчик обязан устранить недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления акта. Данное условие не может быть истолковано как перенос сроков выполнения работ по контракту.

11.3. Если Подрядчик в течение срока, указанного в п. 11.2 настоящего контракта, не устранит недостатки в выполненных работах, Государственный заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком. Затраты подлежат возмещению в течение пяти рабочих дней после получения соответствующего требования Государственного заказчика.

11.4. Государственный заказчик уведомляет Подрядчика о выявлении недостатков и дате составления двухстороннего акта любыми доступными средствами связи.

При неприбытии Подрядчика для составления акта в назначенный день или отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных недостатков, Государственный заказчик назначает комиссию по фиксированию дефектов и их характера, которая составляет соответствующий акт без участия Подрядчика.

11.5. Ущерб, нанесённый в результате работ на объекте третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине Государственного заказчика – Государственным заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесённого ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несёт Государственный заказчик.

11.6. Подрядчик не имеет права продать или передать задание на выполнение работ или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Государственного заказчика.

11.7. Подрядчик предоставил обеспечение исполнения контракта в виде _______________ (банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику) в размере __ % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет _______ (________) рублей ___ копеек. НДС не облагается.

В случае предоставления обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии, последняя должна содержать условие о праве Государственного заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Государственного заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Обеспечение исполнения контракта, предоставляемое Подрядчиком, обеспечивает надлежащее исполнение контракта, включая требования, вытекающие из неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту в том объеме, каком оно имеет к моменту удовлетворения, в частности, проценты, неустойку, возмещение убытков, возмещение судебных издержек, а также иные требования (обязательства), которые могут возникнуть между Государственным заказчиком и Подрядчиком вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком контракта (в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения контракта, расторжением контракта, которые влекут у Государственного заказчика права требовать возмещения убытков, возврата аванса (предварительной платы) и т.д.).

11.8. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Государственному заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

11.9. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, подлежат возврату Подрядчику в случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в течение 60 (шестидесяти) дней с момента их полного исполнения. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по контракту денежные средства подлежат возврату в течение 60 (шестидесяти) дней после расторжения контракта за вычетом денежных средств, на которые Государственным заказчиком обращено взыскание. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту денежные средства подлежат возврату в течение 60 (шестидесяти) дней после полного исполнения Подрядчиком обязательств по контракту за вычетом денежных средств, на которые Государственным заказчиком обращено взыскание.

11.10. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему или иному контракту, заключенному между Сторонами, Государственный заказчик вправе уменьшить подлежащую выплате по настоящему контракту сумму за выполненные работы на сумму начисленных по настоящему или иному контракту, заключенному между Сторонами, неустоек (штрафов, пеней) и убытков. Такое удержание суммы неустоек и/или убытков осуществляется с письменным извещением Подрядчика. Извещение должно содержать указание на основание начисления неустойки (убытков) по каждому виду начисляемых неустоек (убытков) с указанием реквизитов контракта, обязательства по которому нарушены, расчет суммы неустойки (убытков) по каждому основанию, а также общую сумму удерживаемых неустоек и/или убытков. Извещение направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а по усмотрению Государственного заказчика также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его