Гарантийные обязательства.

Проект договора.

ДОГОВОР №__________

г. Санкт- Петербург «__»_________ 2012г.

ФГУП "Гидрографическое предприятие" в лице Генерального директора Баталина Г. А., действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое "Заказчик", с одной стороны, и ООО «ПОЛАРМАР», в лице Генерального директора Маслова О.В., действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое "Подрядчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение пуско-наладочных работ по установке эхолота ЕМ-710 на г/с «Николай Евгенов».

1.2. Подрядчик обязуется выполнить указанные работы с использованием своих возможностей, материалов, оборудования, услуг субподрядчиков в полном соответствии с ведомостью-сметой, являющейся Приложением № 1 к настоящему договору.

Стоимость работ.

2.1. Стоимость выполнения пуско-наладочных работ по установке эхолота ЕМ-710 на г/с «Николай Евгенов»определена на основании Приложения №1, в согласованной между сторонами ведомости-смете, являющейся неотъемлемой частью Договора, и на момент его подписания составляет: 2 277 000,00 руб. (два миллиона двести семьдесят семь тысяч рублей) 00 копеек, включая НДС: 347 338,00 руб.

2.2. Утвержденная стоимость выполнения пуско-наладочных работ по установке эхолота ЕМ-710 на г/с «Николай Евгенов»может быть изменена в сторону понижения при сокращении объемов работ по согласованию сторон.

2.3. Если Заказчик потребует выполнения дополнительной работы, не предусмотренной ведомостью работ, то стоимость такой дополнительной работы должна быть взаимно согласована и является предметом соответствующего дополнения к договору (в этом же дополнении должен содержаться список дополнительных работ). При этом общая стоимость дополнительных работ не должна превышать 10% от общей стоимости работ, определенной в п.2.1. настоящего договора.

2.4. Окончательная стоимость работ определяется исполнительной сметой по фактически выполненным объемам работ, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. Продолжительность работ.

3.1. Продолжительность выполнения пуско-наладочных работ по установке эхолота ЕМ-710 на г/с «Николай Евгенов»устанавливается 14 рабочих дней,2 рабочих дня для выполнения швартовых испытаний; 3 рабочих дня для выполнения морского теста и калибровки с даты оформления акта о начале выполнения пуско-наладочных работ по установке эхолота ЕМ-710 на г/с «Николай Евгенов».

3.2. Началом работ считается день оформления акта о начале выполнения пуско-наладочных работ по установке эхолота ЕМ-710 на г/с «Николай Евгенов».

3.3. Сроком окончания работ считается дата подписания представителями Заказчика и Подрядчика акта приемки в эксплуатацию эхолота ЕМ-710, к которому должна прилагаться исполнительная смета фактически выполненной работы с указанием стоимости по каждой части в отдельности.

3.4. При проведении дополнительных работ, выполнение которых технологически или физически не укладывается в сроки, оговоренные договором, срок работ Судна может быть увеличен на время выполнения этих работ по согласованию сторон.

3.5. В случае задержки выполнения работ по вине Заказчика, срок выполнения работ указанный в п.3.1. продлевается на соответствующее количество дней.

Условия оплаты работ.

4.1. Оплата по безналичному расчету в течение 10 банковских дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ, предъявления счета-фактуры.

Ответственность сторон.

5.1. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований промышленной безопасности, правил пожарной безопасности, природоохранного законодательства, правил техники безопасности, охраны труда, производственной санитарии, правил Ростехнадзора, Санэпиднадзора других нормативных актов и несет прямую материальную и финансовую ответственность (уголовную, административную, гражданско-правовую, расходы финансовых средств и материальных ресурсов) перед соответствующими государственными органами, Заказчиком и третьими лицами, в случаях, связанных с нарушением требований нормативных актов.

5.2. Ответственность по п. 5.1. в полной мере распространяется на Заказчика при выполнении работ силами экипажа или привлеченными Заказчиком подрядчиками.

5.3. Подрядчик обязуется принимать все меры для обеспечения безопасности Судна на период выполнения работ.

5.5. В случае просрочки срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Гарантийные обязательства.

6.1. Подрядчик несет гарантийную ответственность за качество выполненных работ и монтаж вновь установленного оборудования и механизмов в течение 12 месяцев, с момента подписания акта приемки эхолота в эксплуатацию.

6.2. Рекламации на выявленные дефекты предъявляются Подрядчику с привлечением представителей классификационного общества.

6.3. На дефекты или поломки, возникшие вследствие обычного износа или неправильной эксплуатации Судна, гарантия Подрядчика не распространяется.

6.4. Заказчик имеет право в течение гарантийного срока предъявить обоснованную рекламацию Подрядчику для ремонтных работ и устранения дефектов, повреждений или недостатков, а Подрядчик обязан произвести необходимый ремонт бесплатно или заменить неисправные детали, оборудование или материалы за свой счет.

Общие условия.

7.1. Подрядчик имеет право привлекать к выполнению работ субподрядчиков. Однако ответственность за качество выполненных работ несет Подрядчик.

7.2. Заказчик может передавать выполнение отдельных работ сторонним организациям только по согласованию с Подрядчиком.

7.3. Поставку необходимого для производства пусконаладочных работ специального оборудования Подрядчик обеспечивает своими силами, если не указано другое.

7.4. Непредвиденные форс-мажорные обстоятельства, не зависящие от воли сторон, являются основанием для продления срока работ при их соответствующем оформлении с обеих сторон. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны сообщают друг другу не позднее семи суток с момента их наступления.

7.5. Все споры по настоящему договору, которые не удалось уладить путем переговоров, решаются в арбитражном суде по месту ответчика.

7.6. Все изменения к Договору имеют силу при условии, что они будут составлены в письменном виде и утверждены уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

7.7. Вся переписка между сторонами, в том числе оформление дополнений и актов сдачи-приемки к настоящему договору, может осуществляться посредством факсимильно-электронной связи и при этом имеет юридическую силу.

7.8. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.9. Данный Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, и оба имеют равную силу.

Срок действия Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.