Справка об участии в судебных разбирательствах
Способ и наименование закупки _______________________________________
Участник закупки: ________________________________
| Год | Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска | Оспариваемая сумма (текущая стоимость, рублей) | Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ Участника закупки |
| (подпись уполномоченного представителя) | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
М.П.
Инструкции по заполнению:
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.
2. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
3. Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник запроса предложений, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).
4. Участник закупки должен предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года.
5. Если Участник закупки не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».
Форма 12
Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________
Форма Соглашения о раскрытии информации
Для заключения Генеральными подрядчиками (Сторона-1)
с Субподрядчиками/Поставщиками/Исполнителями (Сторона-2)
СОГЛАШЕНИЕ
О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ
г._______________ «___»_________201_г.
___________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице ___________________, действующего на основании _________________, с одной стороны,
и ______________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны признают действительность своих обязательств по Соглашению и подтверждают намерение осуществлять все необходимые действия для его надлежащего исполнения.
2. При подписании настоящего Соглашения «Сторона-2» обязуется представить «Стороне-1»информацию в отношении всей цепочки его собственников (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов «Стороны-2», по форме, указанной в Приложении к настоящему Соглашению.
3. «Сторона-2» обязуется представлять «Стороне-1» информацию об изменении состава собственников «Стороны-2» (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов «Стороны-2». Информация представляется по форме, согласно Приложению к настоящему Соглашению, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.
4. «Сторона-1»вправе передавать указанную в пп. 2,3 настоящего Соглашения информацию ПАО «____»,и/или лицам, указанным ПАО «_______» в качестве получателей указанной информации.
5. В случае непредставления «Стороной-2», предоставления не в полном объеме либо при отказе в предоставлении информации, указанной в пп. 2,3 настоящего Соглашения, «Сторона-2»уплачивает «Стороне-1» штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой случай неисполнения / несвоевременного исполнения «Стороной-2» обязанности по предоставлению указанной информации.
6. Стороны пришли к соглашению, что в случае заключения Сторонами договора на выполнение работ/услуг/поставок по титулу: ___________* в качестве обязательных условий договора будут включены условия пп. 2, 3,4, 5 настоящего Соглашения, а также право «Стороны-1» на односторонний отказ от исполнения договора в случае неисполнения «Стороной-2» обязанностей, указанных в пп. 2, 3 настоящего Соглашения.
7. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ________________.
9. Настоящее Соглашение подписано в ___ экземплярах, __ экземпляр передается «Стороне-1», __ экземпляр - «Стороне-2», _ экземпляр – ПАО «________».
10. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон:
от«Стороны-1»от«Стороны-2» ______________(_________________) ________________(_______________) МП МП |
ПРИМЕЧАНИЕ:
*Необходимо указать вид и титул договора, планируемого к заключению «Стороной-1» (Генеральным подрядчиком) и Стороной-2 (Подрядчиком, Исполнителем, Поставщиком)
Приложение
к Соглашению
от ________________№__
Форма предоставления информации (Форма 12.1)
| Информация о заключённых договорах | |||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование «Стороны-2»(ИНН, вид деятельности) | Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные условия) | Информация о цепочке собственников «Стороны-2», включая бенефициаров (в том числе, конечных) | ||||||||||||||||
| ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № и дата | Предмет договора | Цена (млн. руб.) | Срок действия | Иные существенные условия | № | ИНН | ОГРН | Наименование / Ф.И.О. | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) | |
Справочно:
1. Указывается порядковый номер.
2. Указывается полное наименование «Стороны-2», ИНН, вид деятельности и иная необходимая информация.
3. Указывается информация о договоре, включая реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия договора.
4. Указывается подробная информация о цепочке собственников «Стороны-2»(данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.),включая бенефициаров (в том числе конечных) и составе исполнительных органов «Стороны-2».
5. Указывается информация о документах (наименование, реквизиты и т.д.), подтверждающих сведения о цепочке собственников «Стороны-2»и составе исполнительных органов «Стороны-2».
от «Стороны-1»от«Стороны-2»
______________(_________________) ________________(_______________)
МП МП
Форма 13
Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________
План распределения объемов выполнения работ
между генеральным подрядчиком и субподрядчиками
Наименование и адрес генерального подрядчика: ___________________________
| № п/п | Наименование работ | Наименование организации, выполняющей данный объем работ | Стоимость работ | Сроки выполнения (начало и окончание) | |
| в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости работ | ||||
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| … | |||||
| ИТОГО | 100% | Х |
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
· Данная форма заполняется как в случае привлечения Участником субподрядчиков, так и в случае не привлечения субподрядчиков; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики не привлекаются».
· Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.
· Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
· В данной форме генеральный подрядчик указывает:
· перечень выполняемых генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком работ;
· стоимость работ по генеральному подрядчику и субподрядчиками в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов;
· сроки выполнения работ для генерального подрядчика и каждого субподрядчика в соответствии с Графиком выполнения работ.
Форма 14
Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________
План распределения объемов выполнения работ
внутри коллективного участника
Наименование и адрес лидера коллективного участника: _______________________
| № п/п | Наименование работ | Наименование организации, выполняющей данный объем работ | Стоимость работ | Сроки выполнения (начало и окончание) | |
| в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости работ | ||||
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| … | |||||
| ИТОГО | 100% | Х |
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
· Данная форма заполняется как в случае участия коллективных участников, так и в случае не участия в закупке коллективных участников; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Коллективные участники не принимают участие в закупке».
· Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.
· Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
· В данной форме лидер коллективного участника указывает:
· перечень выполняемых каждой организацией работ;
· распределение стоимости работ в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов между всеми организациями, входящими в коллективного участника;
· сроки выполнения работ отдельно для каждой из организаций, входящих в коллективного участника, в соответствии с Графиком выполнения работ.
Форма 15
Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________
План привлечения субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства
Участник: ________________________________
В ценах на момент подачи заявки: «____»___________________года
| № п/п | Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя) | Почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субподрядчика (соисполнителя) | Предмет договора, заключаемого - субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субподрядчиком (соисполнителем) | Цена договора, заключаемого с субподрядчиком (соисполнителем) | ||||
| (подпись уполномоченного представителя) | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) | ||||||||
М.П.
Инструкции по заполнению
- Данная форма заполняется как в случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, так и в случае не привлечения субподрядчиков; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики из числа субъектов малого и среднего предпринимательства не привлекаются».
- Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
- Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
- В данной форме подрядчик указывает:
Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя)
Почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субподрядчика (соисполнителя)
Предмет договора, заключаемого - субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субподрядчиком (соисполнителем)
Цена договора, заключаемого с субподрядчиком (соисполнителем)
Форма 16
Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________