Документация об аукционе в электронной форме

На восстановление профиля гравийных дорог

В МО «Няндомское»

Муниципальный заказчик:

II. Сведения о работах, на выполнение которых осуществляется закупка,

И об условиях контракта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование и описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)):

1.1 Наименование объекта закупки: восстановление профиля гравийных дорог в МО «Няндомское».

1.2. Описание объекта закупки, условия выполнения работ, требования к качеству и безопасности выполняемых работ:

1) Работы по восстановлению профиля гравийных дорог в МО «Няндомское» должны быть выполнены качественно и в срок в соответствии с требованиям нормативных правовых актов:

- ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

- приказа Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 года № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (с изменениями от 09.08.2013 г.);

- СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

Приведенный перечень нормативных документов не является исчерпывающим, применению подлежат все правила и стандарты, инструкции и методические рекомендации, обязательные к применению для выполнения условий Контракта.

Выполняемые работы должны соответствовать техническому заданию, локальному ресурсному сметному расчету, требованиям технических регламентов, стандартов, действующих строительных норм и правил.

Качество применяемых дорожных материалов должно полностью соответствовать требованиям действующих ГОСТов.

1.3. Объем выполняемых работ:Перечень и объемы работ указаны в локальном сметном расчете (Приложение № 1).

1.4. Требования к материалам и изделиям (товарам), применяемым при выполнении работ:

При выполнении работ необходимо применять современные строительные материалы. Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а так же другие документы, удостоверяющие их качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.д. должны быть представлены заказчику до момента начала выполнения работ. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

№ п/п	Наименование основных материалов и изделий (товаров)	Технические характеристики и свойства применяемых материалов и изделий (товаров)
	Смесь	Песчано-гравийная природная. Содержание зерен гравия должно быть не менее 10 %* и не более 90 %* по массе. Наибольшая крупность зерен гравия в смеси должна быть не менее 10 мм* и не более 70 мм*.

При заполнении участником закупки заявки на участие в аукционе в электронной форме необходимо учитывать:

- не допустимо описание характеристик в виде неконкретных значений, в том числе с использованием союза «или», если описываемый параметр имеет конкретное значение;

- не допустимо описание характеристик без единиц измерения, если описываемый параметр имеет единицу измерения;

- перечисление характеристик через запятую означает, что при производстве работ используются товары со всеми перечисленными характеристиками;

- числовые значения, отмеченные знаком «*» и описанные заказчиком диапазоном, допускается указывать в заявке диапазоном (в данном случае такие значения будут конкретными);

- числовые значения, отмеченные знаком «*» и описанные заказчиком с использованием слов (сочетаний слов) «не более», «более», «не менее», «менее», «не ниже», «ниже», «не выше», «выше», «до», «от», «не свыше», «свыше», «не превышать», «превышать» и их производных однокоренных слов, допускается указывать с использованием соответствующих слов (сочетаниями слов) «не более», «более», «не менее», «менее», «не ниже», «ниже», «не выше», «выше», «до», «от», «не свыше», «свыше», «не превышает», «превышает» (в данном случае такие значения будут конкретными);

- числовые значения, отмеченные знаком «**» и описанные заказчиком диапазоном, необходимо указывать в заявке диапазоном (в данном случае такие значения будут конкретными);

- числовые значения, отмеченные знаком «**» и описанные заказчиком с использованием слов (сочетаний слов) «не более», «более», «не менее», «менее», «не ниже», «ниже», «не выше», «выше», «до», «от», «не свыше», «свыше», «не превышать», «превышать» и их производных однокоренных слов, необходимо указывать в заявке с использованием соответствующих слов (сочетаниями слов) «не более», «более», «не менее», «менее», «не ниже», «ниже», «не выше», «выше», «до», «от», «не свыше», «свыше», «не превышает», «превышает» (в данном случае такие значения будут конкретными);

- если характеристики требуемого к использованию при выполнении работ товара описываются заказчиком с использованием слова «фракция», то участником закупки такой товар должен быть описан следующим образом «фракция __ - __ ед. изм.» (такое значение будет конкретным);

- если характеристики требуемого к использованию при выполнении работ товара описываются заказчиком с использованием слов «должно», «следует» и их производных однокоренных слов, то указанные слова не должны присутствовать в заявке участника закупки в предлагаемых конкретных показателях (характеристиках) товара;

- если заказчиком, описана такая характеристика требуемого к использованию при выполнении работ товара, как отклонение с использованием знаков «+», «-», то участником закупки такой товар также должен быть описан с использованием знаков соответственно «+», «-»;

- если заказчиком, описана такая характеристика требуемого к использованию при выполнении работ товара, как отклонение с использованием знака «±», то участнику закупки такой товар также рекомендуется описывать с использованием знака «±»;

- если заказчиком описана такая характеристика требуемого к использованию при выполнении работ товара, как порода древесины, то участнику закупки необходимо указывать конкретное название древесины этой породы;

- участнику закупки необходимо указать комплектность металлоконструкции барьерного ограждения - «полный комплект».

Везде, где в локальном ресурсном сметном расчете, техническом задании есть указания на товарные знаки, допускается использование эквивалентных материалов.

Параметры эквивалентности: такие материалы

1) не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам материалам, указанным в локальном сметном расчете;

2) не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой классификации (должен относиться к тому же или более высокому классу материалов);

3) должны соответствовать размерам, указанным в локальном ресурсном сметном расчете.

Указанные в локальном ресурсном сметном расчете товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования места происхождения товара, наименования производителей, а также места приобретения материалов и оборудования являются рекомендованными.

2. Место и сроки выполнения работ:

2.1. Место выполнения работ: Архангельская область, дороги общего пользования местного значения МО "Няндомское" (определяются по согласованию с Заказчиком).

2.2. Сроки выполнения работ: с даты заключения Контракта до 20 августа 2017 г.

3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества:

Гарантийный срок, на выполненные по Контракту работы по восстановлению профиля дорог составляет 12 (денадцать) месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), в том числе с устранением выявленных недостатков и дефектов.

Гарантия на материалы — в соответствии с гарантийным сроком, указанным производителем в паспортах качества на материалы.

Начало гарантийного срока исчисляется с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2).

При обнаружении в период гарантийного срока недостатков (дефектов) Подрядчик обязан по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет устранить выявленные недостатки (дефекты) работ согласно акту без дополнительной оплаты, либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков, в течение срока, установленного Заказчиком, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком.

4. Содержание работ и общие требования

4.1. Выполняемые работы по восстановлению профиля гравийных дорог в МО «Няндомское» должны быть выполнены качественно, в срок, соответствовать техническому заданию, локальному сметному расчету, обеспечивать безопасность и непрерывность движения транспортных средств и пешеходов.

4.2. В случае выполнения отдельных видов работ по содержанию УПД, не предусмотренных настоящим Техническим заданием, а также работ, объемы или периодичность выполнения которых превышает нормы, установленные Техническим заданием, их необходимо согласовывать с Заказчиком.

4.3. Подрядчик гарантирует после проведения работ достижение эксплуатационных показателей дорожного покрытия, соответствующих данному техническому заданию.

4.4. Подрядчик должен иметь наличие постоянного достаточного количества, технического персонала и рабочих требуемых специальностей на объекте Заказчика. Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный, с опытом работы, персонал.

5. Форма, сроки и порядок оплаты:Расчет за выполненные работы Заказчик производит после приемки работ и устранения всех замечаний и дефектов, выявленных при приемке работ, не позднее 10 рабочих дней после предоставления Подрядчиком счета, справки № КС-3, акта приемки выполненных работ № КС-2.

Приложение № 1

Форма 1

Форма 2

При заполнении формы необходимо указать именно конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в разделе II документацией об электронном аукционе и характеризующим товары, предполагаемые для выполнения работ.

Форма 3

Форма 4

Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям,

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ

Настоящей декларацией __________________________________________________
(наименование участника закупки)

подтверждает, что соответствует следующим единым требованиям к участникам закупки:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Приложение № 2

Приложение № 3

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Муниципальный контракт

ИКЗ 173291801139129180100100010014211244

Регистрационный № _______________________

г. Няндома «___»_________ 201_ г.

Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Няндомский муниципальный район», в лице____________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем Заказчик,с одной стороны, и ______________________________________________________________, в лице __________________________________, действующий _____ на основании _________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» на основании Протокола ___________________ №_______________ от ________________ 201_ года заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по восстановлению профиля гравийных дорог в МО «Няндомское» (далее - работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), локальным ресурсным сметным расчетом, утвержденным Заказчиком (Приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в установленном настоящим Контрактом порядке, форме и размере.

1.2. Сроки выполнения работ: с даты заключения Контракта до 20 августа 2017 г.

1.4. Датой выполнения работ считается дата подписания актов о приемке выполненных работ (форма №КС-2) обеими Сторонами либо актов устранения недостатков.

1.5. Место выполнения работ:Архангельская область, дороги общего пользования местного значения МО «Няндомское» (по согласованию с Заказчиком).

Требования к качеству и безопасности выполняемых работ

2.1. Работы по восстановлению профиля гравийных дорог в МО "Няндомское" должны быть выполнены качественно и в срок в соответствии с требованиям нормативных правовых актов:

- СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

2.2. Установленная законодательством ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда на объекте в течение всего периода выполнения работ возлагается на Подрядчика.

2.3. Гарантийный срок, на выполненные по Контракту работы по восстановлению профиля гравийных дорог в МО «Няндомское» составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), в том числе с устранением выявленных недостатков и дефектов.

2.4. Гарантия на материалы — в соответствии с гарантийным сроком, указанным производителем в паспортах качества на материалы.

2.5. Начало гарантийного срока исчисляется с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2).

2.6. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков (дефектов) Подрядчик обязан по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет устранить выявленные недостатки (дефекты) работ согласно акту без дополнительной оплаты, либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков, в течение срока, установленного Заказчиком, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

2.7. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по настоящему Контракту, несет Подрядчик.

2.8. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком.

2.9. Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а так же другие документы, удостоверяющие их качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Цена Контракта

3.1. Цена настоящего Контракта определена протоколом _________________ от «___» ________ 201_ г. № __________ и составляет ___________ (____________) рублей.

3.2. Оплата по настоящему Контракту производится в рублях.

3.3. Цена настоящего Контракта включает выполнение полного комплекса работ, стоимость материалов и оборудования, необходимых для выполнения всего комплекса работ, затрат на транспортировку, складирование, хранение материалов, с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов, связанных с исполнением Контракта.

3.4. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения Контракта.

3.6. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем работ может быть увеличен или уменьшен не более чем на десять процентов. В данном случае Стороны заключают дополнительное соглашение к Контракту, в котором также могут предусмотреть изменение (с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации) цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта, а в случае уменьшения предусмотренного Контрактом объема работ, Стороны Контракта обязуются уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

3.7. В случае если настоящий Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего Контракта.

3.8. При осуществлении оплаты по настоящему Контракту Заказчик вправе удержать сумму штрафа и/или пени в соответствии с пунктом 7.8 Контракта.

Права и обязанности Сторон

6.1. Подрядчик вправе:

6.1.1. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

6.1.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

6.1.3. Требовать своевременной оплаты на условиях предусмотренных настоящим Контрактом, надлежащим образом, выполненных и принятых Заказчиком работ.

6.1.4. Привлекать к исполнению Контракта других лиц (субподрядчиков), неся при этом ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ указанными лицами.

6.2. Подрядчик обязан:

6.2.1. Выполнить работы в полном соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту), локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Контракту), и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям Контракта;

6.2.2. По факту выполнения работ предоставлять Заказчику акт о приемки выполненных работ (по форме № КС-2), счета, счета-фактуры.

6.2.3. По запросу Заказчика предоставлять информацию о выполнении Работ.

6.2.4. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.2.5. Незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту;

6.2.6. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки (дефекты) работ согласно акту о приемке выполненных работ.

6.2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и контрактом.

6.3. Заказчик имеет право:

6.3.1. Контролировать ход выполнения Подрядчиком работ по Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.3.2. Вмешиваться в деятельность Подрядчика в случае обнаружения ненадлежащего выполнения Работ, ведущего к снижению качества результата работ.

6.3.3. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта.

6.3.4. В любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения Контракта.

6.3.5. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ и своевременного устранения выявленных недостатков.

6.3.6. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств.

6.3.7. Отказаться от оплаты работ, не предусмотренных настоящим Контрактом.

6.3.8. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.

6.3.9. В ходе исполнения Контракта по согласованию с Подрядчиком изменить не более чем на десять процентов количество предусмотренных Контрактом Работ при изменении потребности в Работах, на выполнение которых заключен Контракт.

6.3.10. Пользоваться иными правами, установленными контрактом и законодательством Российской Федерации.

6.4. Заказчик обязан:

6.4.1. Принять и оплатить результат надлежащим образом выполненных работ, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.4.2. Осуществлять в течение всего периода выполнения работ контроль за выполнением работ (объемами, качеством и сроками выполнения работ). Своевременно сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки выполненных работ.

6.4.3. Для проверки соответствия выполненных работ условиям настоящего Контракта провести экспертизу. Экспертиза, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством.

6.4.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063 (далее – Правила), в виде фиксированной суммы в размере ___________ (сумма прописью) рублей ___ копеек в зависимости от цены Контракта:

-2,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта не превышает 3 (трех) млн. руб.;

- 2 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 3 (трех) млн. рублей до 50 (пятидесяти) млн. рублей;

- 1,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 50 (пятидесяти) млн. рублей до 100 (ста) млн. рублей;

- 0,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта превышает 100 (сто) млн. рублей;

7.3. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в соответствии с Правилами, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,
где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = С_ЦБ х ДП,

где:

С_ЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
Документация об аукционе в электронной форме - student2.ru ,
где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами в виде фиксированной суммы в размере ____________ (сумма прописью) рубль ___ копеек __) в зависимости от цены Контракта:

-10 процентов Цены Контракта в случае, если Цена Контракта не превышает 3 (трех) млн. руб.;

- 5 процентов Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 3 (трех) млн. рублей до 50 (пятидесяти) млн. рублей;

- 1 процент Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 50 (пятидесяти) млн. рублей до 100 (ста) млн. рублей;

- 0,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта превышает 100 (сто) млн. рублей;

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.

7.7. Стороны договорились, что в случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, сумма неустойки будет учтена в акте о приемке выполненных работ и на сумму неустойки уменьшается плата за выполненные работы.

7.8. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе при осуществлении оплаты по настоящему Контракту произвести удержание суммы штрафа и/или пени. В этом случае Заказчик направляет Исполнителю соответствующее уведомление с указанием суммы штрафа и/или пени, подлежащей удержанию из цены Контракта при осуществлении оплаты по настоящему Контракту.

Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.

8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Архангельской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 рабочих дней с даты ее получения.

Срок действия Контракта

9.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до его расторжения.

9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта.

Заключительные положения

12.1. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный носитель.

12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в пункте 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Неотъемлемыми частями контракта являются следующие приложения:

«Техническое задание» (приложение № 1);

«Локальный ресурсный сметный расчет» (приложение № 2);

Подписи сторон

Заказчик:	Подрядчик:
Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район»

Приложение № 1

к Муниципальному контракту

№__________________ ___

от ___

Техническое задание

(Указано в разделе II «Сведения о работах, на выполнение которых осуществляется закупка, и об условиях контракта» документации об электронном аукционе)

Заказчик: Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район»	Подрядчик:

Приложение № 2

к Муниципальному контракту

№________________ ___

от_____ ___

Документация об аукционе в электронной форме