ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 5.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Контракта передать Подрядчику утвержденную Заказчиком ПСД

5.1.Заказчик обязан:

5.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Контракта передать Подрядчику утвержденную Заказчиком ПСД, согласованную в установленном порядке
на объемы работ, выполняемые по капитальному ремонту объекта, знаки геодезической разбивочной основы и строительную площадку в целом по объекту или поэтапно на каждый участок.

5.1.2. Принять выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями Контракта работы. Провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов предусмотренных контрактом работ, в части их соответствия условиям Контракта.

5.1.3. Произвести оплату принятых работ в соответствии с порядком расчетов, установленным настоящим Контрактом и согласно требованиям Инструкции о порядке ведения лицевых счетов получателей бюджетных средств, утверждения и доведения
лимитов бюджетных обязательств, санкционирования и оплаты денежных обязательств
за счет бюджета Санкт-Петербурга, утвержденной Распоряжением Администрации
Санкт-Петербурга от 26.04.2001 № 45-р (ред. от 27.02.2014).

5.1.4. Приступить в течение 48 (сорока восьми) часов к приемке работ, скрываемых последующими или работ и конструкций, подлежащих промежуточной приемке, после получения от Подрядчика уведомления о готовности к их сдаче.

5.1.5. Осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством производства работ, соблюдением сроков их выполнения.

5.1.6. Незамедлительно заявлять Подрядчику о нарушении им условий настоящего контракта, качества работ и срока их исполнения.

5.1.7. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в соответствии с пунктом 5.2.36 Контракта, и ее предоставление по запросам органов контроля и правоохранительных органов.

5.1.8. После приемки эксплуатирующей организацией в эксплуатацию законченного ремонтом объекта разместить в единой информационной системе отчет об исполнении контракта с приложением заключения по результатам экспертизы исполнения контракта
и оформленного акта приемочной комиссии.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Принять от Заказчика утвержденную ПСД на объемы работ, выполняемые
по Контракту. На основе полученной от Заказчика ПСД выполнить работы в соответствии
со строительными нормами и правилами, техническими условиями, определенными заинтересованными организациями, другими нормативными документами, действующими
в сфере строительства, условиями Контракта и сдать Заказчику в сроки, установленные календарным планом выполнения работ (приложение № 1), включая работы выполняемые субподрядными организациями, и нести ответственность по Контракту.

5.2.2. Обеспечить с начала работ и на весь период капитального ремонта проведение экологического мониторинга окружающей среды силами специализированной (субподрядной) организации, с представлением ежеквартального отчета о проделанной работе.

5.2.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в запросе, информацию
о ходе исполнения обязательств по контракту. Уведомлять Заказчика в трехдневный срок
о выявлении невозможности применения тех или иных решений, принятых в утвержденной проектной документации, с предоставлением мотивированного заключения.

5.2.4. Производить все работы по объекту в соответствии с нормативно-правовой базой, действующей в Российской Федерации и в Санкт-Петербурге в сфере капитального строительства, утвержденной ПСД и условиями Контракта.

5.2.5. Выполнить собственными и привлеченными силами и средствами все работы, предусмотренные настоящим Контрактом и ПСД, в полном объеме в сроки, установленные календарным планом выполнения работ, и передать объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его эксплуатацию в течение гарантийного периода.

5.2.6. Незамедлительно письменно информировать Заказчика о выявленных в ходе капитального ремонта объекта несоответствий проектных решений условиям производства работ.

5.2.7. При обнаружении ошибок, нарушений и/или несоответствий в ПСД действующим строительным нормам и правилам и/или другим действующим нормативным актам в строительстве, которые (ошибки, нарушения, несоответствия) непосредственно могут повлиять или влияют на безопасность труда на объекте капитального ремонта или которые могут отразиться на правах или охраняемых интересах третьих лиц, или на качестве объекта капитального ремонта в целом и/или в его частях, Подрядчик должен
с одновременным устным и письменным уведомлением Заказчика приостанавливать проведение работ по Контракту до получения письменных инструкций Заказчика
по дальнейшему ходу выполнения этих работ по Контракту.

5.2.8. Нести всю полноту ответственности за нарушения правил техники безопасности
и охраны труда при проведении работ по Контракту, в том числе при проведении работ силами субподрядных организаций.

5.2.9. Использовать в работе только проверенные и оттестированные материалы, конструкции, оборудование, технику, имеющие сертификаты качества и/или сертификаты безопасности, и/или сертификаты соответствия и протоколы о результатах испытаний.
На момент использования все материалы, конструкции, оборудование и техника не должны быть просрочены по срокам годности, при необходимости, должны иметь разрешение
на эксплуатацию, выданное уполномоченным органом контроля.

5.2.10. Представлять Заказчику все документы по пункту 5.2.9 настоящего Контракта
в оригиналах и/или заверенных копиях.

5.2.11. Обеспечивать оптимальные качественные характеристики, в том числе основные характеристики по прочности, устойчивости и надежности объекта капитального ремонта в целом и отдельных его частей, предусмотренные ПСД и действующими нормативными и иными документами, обеспечивающие безопасное для любых лиц использование объекта капитального ремонта в течение всего срока эксплуатации
в соответствии с его предназначением.

5.2.12. Выполнять требования распоряжения Государственной административно-технической инспекции от 22.01.2008 № 4 «Об утверждении правил производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством Санкт-Петербурга».

5.2.13. Обеспечивать строительную площадку инженерным оборудованием
с подключением к действующим коммунальным сетям по согласованию с Заказчиком; организовывать охрану, освещение. Обеспечивать соблюдение правил противопожарной безопасности, систематическую уборку прилегающих улиц, строительной площадки
и вывозку строительного и другого мусора; перевозку мусорораспыляющих веществ способом, не приводящим к загрязнению территории и окружающей среды, недопущению выноса грязи на колесах транспортных средств при их выезде со стройплощадки. Осуществлять мероприятия по охране окружающей среды до момента утверждения акта приемки приемочной комиссией законченного капитальным ремонтом объекта.
Весь персонал, выполняющий работы на строительной площадке, должен быть в фирменной спецодежде с указанием принадлежности к определенной организации.

5.2.14. Перед предъявлением объекта Заказчику производить подготовку объекта капитального ремонта к предъявлению его приемочной комиссии.

5.2.14.1. Письменно (в соответствии с пунктом 4.7 Контракта) уведомить Заказчика
о завершении капитального ремонта объекта и готовности объекта к предъявлению приемочной комиссии.

5.2.14.2. Одновременно с письменным уведомлением, согласно пункту 5.2.14.1 Контракта, о завершении капитального ремонта объекта, представить Заказчику комплект исполнительной документации, согласованной с эксплуатирующими организациями, а также справки от эксплуатирующих организаций и 3-го отдела УГИБДД ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о выполнении выданных ими технических условий

5.2.15. Нести риск случайной полной или частичной гибели объекта капитального ремонта до передачи в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта эксплуатирующей организации. Нести риск случайной полной или частичной гибели объекта капитального ремонта до утверждения акта приемочной комиссии в уполномоченных органах. Нести риск полной или частичной гибели объекта капитального ремонта в течение гарантийного срока в том случае, если установлено, что причинами гибели объекта явилось неудовлетворительное выполнение работ Подрядчиком.

5.2.16. За свой счет и в сроки, определяемые Заказчиком и/или эксплуатирующей организацией и зафиксированные в акте обнаружения дефектов в соответствии с пунктом 5.2.17 Контракта, устранять все дефекты объекта капитального ремонта, обнаруженные
в течение действия Контракта и в течение гарантийного срока его эксплуатации, установленного на:

- дорожное покрытие – 5 лет;

- трамвайные пути – 5 лет;

- инженерные сети – 10 лет;

- наружное освещение – 3 года;

- элементы благоустройства – 2 года.

Сроки гарантийных обязательств по вышеперечисленным конструкциям объекта отсчитываются от даты утверждения акта приемки приемочной комиссией законченного капитальным ремонтом объекта.

5.2.17. Наличие дефектов по пункту 5.2.16 Контракта может быть обнаружено Заказчиком, собственником объекта или эксплуатирующей организацией. В соответствии
с письменным уведомлением об обнаружении дефекта Подрядчик направляет своего полномочного представителя в установленные в письменном уведомлении место, дату
и время для подписания акта обнаружения дефектов (далее - Акт).

В случае неприбытия полномочного представителя Подрядчика, несмотря
на его надлежащее уведомление о месте, дате и времени составления Акта,
Акт подписывается без его участия. Акт является для Подрядчика обязательным и указанные в нем дефекты подлежат устранению.

В течение не более 5 дней со дня подписания Акта Подрядчик должен приступить
к работам по устранению дефектов и завершить их в установленное Актом время.

5.2.18. Прямые убытки Заказчика, собственника объекта капитального ремонта, эксплуатирующей организации и/или иных лиц, связанные с обнаруженными дефектами капитального ремонта, допущенными Подрядчиком, подлежат возмещению Подрядчиком
за счет собственных средств в полном объеме.

5.2.19. При обнаружении Заказчиком несоответствия выполненных Подрядчиком работ по Контракту техническим и проектным решениям, ПСД или нормативным документам Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан в кратчайший срок и за счет собственных средств переделать эти работы и привести объект в соответствие
с техническими и проектными решениями, ПСД и нормативными документами. Убытки Заказчика, связанные с отставанием от календарного плана выполнения работ по этим основаниям, должны быть возмещены Подрядчиком Заказчику по требованию последнего.

5.2.20. В сроки, установленные приемочной комиссией в перечне замечаний
и недоделок, подлежащих устранению при сдаче объекта в эксплуатацию, устранять обнаруженные недостатки, недоработки или несоответствия выполненных Подрядчиком работ техническим и проектным решениям, ПСД или нормативным документам
с предоставлением документального подтверждения проведенных мероприятий по каждому виду работ.

5.2.21. При производстве работ на объекте обеспечить условия для безопасного функционирования предприятий и организаций, расположенных в зоне производства работ,
и заблаговременно, не менее чем за неделю, в письменной форме оповещать их о начале работ.

5.2.22. Обеспечить доступ на строительную площадку и условия для работы
с предоставлением рабочего места и связи представителям Заказчика и проектной организации, осуществляющей авторский надзор.

5.2.23. Нести ответственность перед Заказчиком за работы по Контракту, выполненные субподрядными организациями.

5.2.24. На весь период действия Контракта Подрядчик и/или субподрядные организации привлекаемые Подрядчиком, должны иметь на виды деятельности, предусмотренные Контрактом, свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные соответствующими саморегулируемыми организациями в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, (свидетельства о допуске к видам работ по капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства). На следующий день после выдачи нового или переоформления свидетельства Подрядчик должен представить Заказчику надлежаще заверенную копию нового или переоформленного свидетельства, подтверждающего специальную правоспособность Подрядчика и/или субподрядных организаций. В случае приостановки или отзыва у Подрядчика и/или субподрядных организаций свидетельства Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику и предоставить документы в течение 5 рабочих дней.

5.2.25. В соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения
и ограждению мест производства дорожных работ», обеспечивать на объекте необходимые мероприятия по соблюдению техники безопасности при производстве работ.

5.2.26. Нести ответственность перед третьими лицами при ДТП и других несчастных случаях за соответствие дорог установленным требованиям (правилам, стандартам, техническим нормам и другим документам) в части обеспечения безопасности дорожного движения в период производства работ до передачи объекта эксплуатирующей организации.

5.2.27. До начала производства дорожных работ на объекте оформить информационные указатели в соответствии с требованиями распоряжения губернатора Санкт-Петербурга от 16.10.1997 № 1064-р.

5.2.28. При работе со строительными отходами руководствоваться «Правилами обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге», утвержденными распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 № 1112-ра.

5.2.29. Оборудовать места проведения работ и площадки контейнерами для раздельного сбора отходов – строительные, бумага, пластик, пищевые и обеспечить
их своевременный вывоз.

5.2.29.1. Обеспечить раздельный сбор и накопление образующихся при производстве работ строительных отходов, грунтов, отходов асфальтобетона, порубочных остатков, лома
и отходов черных и цветных металлов. По возможности направлять их на вторичную переработку за пределами строительной площадки или для вторичного использования.

5.2.30. В течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта Подрядчик страхует строительно-монтажные риски при выполнении работ по Контракту,
в том числе:

- риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ,
в том числе материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ по Контракту;

- риск гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью
и имуществу третьих лиц при осуществлении капитального ремонта.

Проект договора страхования строительно-монтажных рисков должен быть предварительно согласован с Заказчиком.

5.2.31. Страхование объекта не освобождает Стороны от обязанности принять все необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая и уменьшения последствий, если такой случай произошел.

5.2.32. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с Контрактом договору страхования является Подрядчик.

5.2.33. При получении суммы страхового возмещения Подрядчик обязуется за счет средств, полученных в качестве страхового возмещения, выполнить работы
по восстановлению объекта до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами сроки.

5.2.34. Подрядчик обязуется незамедлительно информировать Заказчика
о наступлении страхового случая и получении средств страхового возмещения от страховой компании.

5.2.35. В случае прекращения или расторжения договора страхования Подрядчик
в течение одного дня обязан уведомить о данном факте Заказчика.

Приемка и оплата работ по Контракту будет осуществляться только после предоставления Заказчику документального подтверждения возобновления заключенного ранее договора страхования, либо заключения нового договора страхования в соответствии
с пунктом 5.2.30 настоящего Контракта.

5.2.36. В течение десяти дней с момента заключения Подрядчиком договора
или договоров с субподрядчиками, предоставлять информацию о всех субподрядчиках, заключивших договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта.

5.2.37. Привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП и НКО) в объеме не менее чем пятнадцать процентов от цены Контракта в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок.

5.2.37.1. По требованию Заказчика направлять Заказчику отчет о привлечении
СМП и НКО к выполнению работ и/или оказанию услуг с представлением копий договоров, актов выполненных работ (услуг) и платежных поручений.

5.3. Заказчик имеет право:

5.3.1. Требовать от Подрядчика выполнения условий Контракта в полном объеме
и в срок, установленный Контрактом.

5.3.2. Контролировать действия Подрядчика на всех этапах исполнения Контракта,
не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

5.3.3. Назначить своего представителя, уполномоченного действовать от имени Заказчика в рамках Контракта и/или поручить управление своими обязательствами
по Контракту третьим лицам.

5.3.4. Приостанавливать производство работ на объекте: при нарушении условий пунктов 5.2.7 и 5.2.24 Контракта, при отступлении от требований утвержденной ПД, нормативных документов, технических условий, правил безопасности.

5.3.5. В соответствие с требованиями СП-11-110-99 заключить соглашение
на осуществление авторского надзора за капитальным ремонтом объекта.

5.4. Подрядчик имеет право:

5.4.1. Требовать от Заказчика выполнения условий Контракта в полном объеме
и в сроки, установленные Контрактом.

5.4.2. Привлекать к выполнению работ по Контракту субподрядные организации, уведомляя об этом Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком и/или иными лицами за выполненные субподрядчиком работы по Контракту.

5.4.3. Самостоятельно осуществлять деятельность по обращению с отходами
при наличии соответствующих лицензий, либо с привлечением субподрядной организации имеющей соответствующие лицензии.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Подрядчик и Заказчик несут полную ответственность за свою деятельность
по настоящему Контракту, в том числе имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.1.1. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
пунктами 3.5 и 4.4 Контракта, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пеней, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.1.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту,
за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается
в сумме ____________. Размер штрафа определяется исходя из предложения Подрядчика
и устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

6.1.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, в случае если просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

6.2. За невыполнение Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик обязан потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере, определенном
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически выполненных Подрядчиком. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, в случае если просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Неустойка (пеня) начисляется за просрочку Подрядчиком выполнения календарного плана работ по объекту (приложение № 1), в том числе за просрочку окончания работ
по объекту. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, в случае если просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.2.2. За не предоставление Заказчику информации по пункту 5.2.36 Контракта Подрядчику начисляются пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Подрядчиком указанной информации Заказчику.

6.2.3. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается
в сумме ____________. Размер штрафа определяется исходя из предложения Подрядчика
и устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

Штраф начисляется за следующие нарушения, допущенные Подрядчиком
при исполнении Контракта:

- отсутствие по месту выполнения работ журнала ведения работ;

- при невыполнении по состоянию на первое число каждого квартала на 10%
и более заявленных объемов работ за кварталы предыдущего периода, предусмотренных
в Календарном плане выполнения работ по капитальному ремонту объекта (приложение № 1
к Контракту), при наличии РД, согласованной Заказчиком с собственниками территорий
и юридическими лицами в границах Объекта и утвержденной Заказчиком;

- при нарушении Подрядчиком условий пунктов 5.2.13 и 5.2.25 Контракта;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктами 5.2.6, 5.2.19, 5.2.21, 5.2.26, 5.2.27, 5.2.28, 5.2.29 и 5.2.37 Контракта;

6.3. Заказчик взыскивает с Подрядчика пени в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства по погашению полученного аванса в соответствии
с установленной в запросе Подрядчика датой погашения аванса в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату неисполнения указанных в настоящем пункте обязательств, за каждый день просрочки до момента исполнения обязательств или возврата аванса.

6.4. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на единый счет, открытый Управлением Федерального казначейства
по Санкт-Петербургу.

6.5. В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации
от 26.12.2011 № 02-11-00/5959 при наличии письменного согласия Подрядчика на полное удовлетворение претензии и поручения произвести оплату претензии за счет подлежащих перечислению сумм за выполненные работы, Заказчик вправе произвести оплату претензии путем перечисления в установленном порядке неустойки (пени, штрафа) в доход бюджета Санкт-Петербурга с соответствующим уменьшением размера оплаты стоимости выполненных работ.

6.6. Уплата неустойки, штрафа или возмещение причиненных убытков
не освобождает виновную сторону от выполнения обязательств по Контракту, кроме случая расторжения Контракта.

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

6.8. При невозможности выполнения Контракта по основаниям пункта 6.7 сторона, которая не может выполнять условия Контракта, должна письменно уведомить другую сторону по Контракту и представить документы Торгово-Промышленной Палаты
Санкт-Петербурга, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы.

6.9. При наступлении обстоятельств согласно пункту 6.7 Контракта
и продолжительности действия таких обстоятельств на срок более 60 календарных дней стороны имеют право расторгнуть Контракт.

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Расторжение Контракта может иметь место по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.2. Заказчик вправе требовать заключения соглашения о расторжении Контракта,
а в случае получения от Подрядчика отказа от расторжения Контракта, либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении о его расторжении, требовать расторжения Контракта в судебном порядке, в следующих случаях:

7.2.1. Задержка Подрядчиком хода работ по его вине, выразившаяся в несоблюдении календарного плана выполнения работ по ремонту объекта на срок более 30 дней по одному из видов работ или на срок более 90 дней по всему календарному плану выполнения работ, включая просрочки по каждому из видов работ;

7.2.2. Допущение Подрядчиком отступления в работе от условий Контракта,
в результате которых возникли неустранимые недостатки результата работы;

7.2.3. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работ не были устранены Подрядчиком в срок, установленный в предписании Заказчика;

7.2.4. Отказ от устранения или не устранение допущенных Подрядчиком отступлений
от требований технических условий или нормативно-правовых актов, либо фактическое неисполнение предписаний Заказчика, изложенных в мотивированном отказе в приемке выполненных работ, в течение срока, определенного Заказчиком или снижения качества работ по ремонту объекта, в результате нарушения Подрядчиком условий Контракта;

7.2.5. При неоднократном (более 3-х раз) нарушении Подрядчиком условий пунктов 5.2.13 и 5.2.25 Контракта (нарушение требований безопасности труда в строительстве
и правил ограждения стройплощадки);

7.2.6. Отсутствие по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту;

7.2.7. Отказ Подрядчика от выполнения условий определения поставщика,
в результате которого Подрядчик получил право заключения настоящего Контракта.

7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, а именно:

- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным
(п.2 ст.715 ГК РФ);

- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а Подрядчик не исполнил требования Заказчика об устранении недостатков в установленный Заказчиком срок (п.3 ст.715 ГК РФ);

- если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем
в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата
по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика
об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу
и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

7.4. Подрядчик вправе требовать заключения соглашения о расторжении Контракта,
а в случае получения от Заказчика отказа от расторжения Контракта, либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении о его расторжении, требовать расторжения Контракта в судебном порядке, в следующих случаях:

7.4.1. Утрата Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ
по Контракту;

7.4.2. Существенное нарушение условий заключенного Контракта Заказчиком.

7.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии со статьей 719 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному
в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком, подтверждения
о вручении Заказчику указанного уведомления.

Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает
в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием
для принятия указанного решения.

7.6. При расторжении Контракта расчеты между сторонами за выполненные работы
по Контракту производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного
с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.

7.6.1. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. На весь период действия Контракта установлено обеспечение исполнения принятых обязательств по Контракту в сумме – ____________. (В соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», если при проведении запроса предложений начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта
в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении запроса предложений, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса)).

Если в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту Заказчику были переданы в залог денежные средства, удовлетворение требований Заказчика
как залогодержателя за счет заложенного имущества осуществляется без обращения в суд.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком Контракта, обязательства Подрядчика по возмещению Заказчику убытков, уплате неустойки
и процентов в размере, установленном вступившим в законную силу решение суда
или соглашением сторон, исполняются за счет переданных в залог денежных средств
на основании решения Заказчика путем зачисления указанных средств в бюджет
Санкт-Петербурга в установленном порядке.

Если переданных в залог денежных средств недостаточно для покрытия требований Заказчика в полном объеме, взыскание денежных сумм, необходимых для удовлетворения оставшейся части требований Заказчика, производится в общем порядке.

8.1.1. Срок действия обеспечения исполнения Контракта должен полностью покрывать период производства работ (до исполнения Подрядчиком своих обязательств,
с учетом возможных просрочек исполнения, в том числе по причинам, независящим
от Подрядчика) и должен не менее чем на месяц превышать срок действия Контракта.

8.1.2. В случае, если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие подписанию Контракта, действуют более чем тридцать дней, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются победителю запроса предложений в течение пяти рабочих дней с даты признания запроса предложений несостоявшимся.

8.1.3. По окончании капитального ремонта объекта денежные средства, внесенные
в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику на основании письменного обращения Подрядчика в течение пяти рабочих дней с момента получения Заказчиком Заключения ГАСН о соответствии требованиям технических регламентов
и проектной документации к эксплуатации законченного строительством объекта согласно акту приемочной комиссии, подписанного всеми членами приемочной комиссии.

8.2. Все спорные вопросы по Контракту Стороны стремятся разрешать путем переговоров. В случае недостижения согласия в срок свыше одного месяца после письменного уведомления о разногласиях заинтересованная Сторона может передать разрешение спора в Арбитражный Суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.3. Изменения и дополнения к Контракту являются действительными, если
они имеют письменную форму и оформлены в виде дополнительных соглашений,
которые становятся неотъемлемой частью Контракта с момента их подписания обеими Сторонами и включения в реестр контрактов.

8.4. Вся информация, связанная с исполнением Контракта, является коммерческой тайной и не подлежит разглашению третьим лицам без взаимного согласия Сторон,
если иное не установлено законом.

8.5. Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному каждой из сторон.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт вступает в силу после заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств или до его расторжения. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

Обязательства Заказчика Санкт-Петербурга по финансированию настоящего Контракта не могут наступать ранее обязательного внесения настоящего Контракта в реестр контрактов.

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

10.1. Следующие приложения являются неотъемлемыми частями Контракта: