Цена договора и порядок расчетов
Приложение № 11
К Методическим рекомендациям
Примерная форма договора на проведение
Кадастровых работ по выделу земельного
Участка в счет земельных долей
ДОГОВОР № 47
На проведение в _2012_ году кадастровых работ по выделу земельного участка (земельных
Участков) в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, с
Последующим обеспечением государственного кадастрового учета образованного земельного
Участка (образованных земельных участков)
___Тевризский район ___________ «15» января 2012 г.
(место заключения договора)
Администрация Тевризского района
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Потапова Алексея Сергеевича ,
(ФИО должностного лица, действующего от имени ОМСУ)
действующего на основании устава ООО « Земля» ,утвержденного
с одной стороны, и ООО « Земля»,
(наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Бондаренко Евгении Викторовны ,
(ФИО руководителя юридического лица)
действующего на основании устава ООО « Земля»,
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению кадастровых работ по выделу земельного участка (земельных участков) в счет 16 земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, общей площадью 365,6 кв.м из земельного участка (единого землепользования) из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером_55: 28:030907:58_, в границах бывшего колхоза (совхоза)___Тевризского___ района Омской области с последующим обеспечением государственного кадастрового учета.
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе
содержатся в Техническом задании на выполнение работ, которое является неотъемлемой частью
настоящего Договора (Приложение № 1 к Договору).
1.3. Источник финансирования работ: __местный__ бюджет.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик вправе:
- во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, а также
осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Договором.
2.2. Заказчик обязан:
- своевременно и в полном объеме обеспечить оплату работы по настоящему Договору, с
учётом поступления средств из __местного_ бюджета;
- принять в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора, результаты
выполненных работ у Подрядчика.
2.3. Подрядчик вправе:
- привлекать третьих лиц к исполнению работ, предусмотренных настоящим Договором.
2.4. Подрядчик обязан:
- выполнить порученную работу в срок до «_1__»_марта__2012_года на высоком научно-техническом уровне в соответствии с Техническим заданием и исходными материалами;
- сохранять конфиденциальность информации, полученной и необходимой для проведения
работ, использовать полученные сведения только в целях, определенных Заказчиком;
- передать результаты выполненных в соответствии с настоящим Договором работ
Заказчику по акту приёма-сдачи выполненных работ в порядке, установленном разделом 5
настоящего Договора.
СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до «_1__»_марта 2012 года. Истечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена настоящего Договора составляет _10000_ (десять тысяч) рублей.
Цена включает в себя налоги и таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие
выплате; оплату транспортных расходов, страхования и прочих расходов, связанных с
выполнением работ.
4.2. Оплата работ, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется из средств__местного_ бюджета безналичным путем.
4.3. Оплата производится из средств _местного_ бюджета безналичным путем в
течение 5 (Пяти) банковских дней после приема Заказчиком работ (копии межевого плана и
оригинала кадастрового паспорта (оригиналов кадастровых паспортов) в 3 экз.) на основании акта
сдачи-приема выполненных работ и счета - фактуры.
4.4. Счет-фактура и подписанный Сторонами акт сдачи - приема выполненных в
соответствии с настоящим Договором работ служат основанием для списания каждой из Сторон
средств на их выполнение как израсходованных по целевому назначению.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ
5.1. При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приёма
выполненных работ с приложением к нему выходных материалов, предусмотренных Техническим
заданием, подписанный со своей стороны.
5.2. Заказчик в течение ___7___ дней со дня получения указанных в п. 5.1 настоящего
Договора документов обязан направить Подрядчику подписанный акт приема-сдачи выполненных
работ или мотивированный отказ от подписания такого акта.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае просрочки платежа Заказчик несет ответственность в виде пени, равной 1/300
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки,
если просрочка допущена в результате виновных действий Заказчика.
6.2. В случае полного или частичного невыполнения Договора одной из Сторон последняя
обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.
6.3. Подрядчик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок,
согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные при выполнении работ.
В случае не устранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок,
Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от общей цены Договора за каждый
день просрочки.
6.4. За несвоевременную сдачу работ по Договору Подрядчик уплачивает в бюджет
поселения неустойку в размере 1/25 действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со
дня, следующего после истечения срока исполнения обязательств.
6.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых
обязательств.
6.6. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-
мажор), Стороны руководствуются в своих действиях законодательством Российской Федерации.
6.7. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между Сторонами, возникшие вследствие невыполнения настоящего
Договора, разрешаются путем переговоров.
7.2. При невозможности достижения согласия в процессе переговоров Сторон споры,
возникшие между Сторонами, подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Вологодской области.