На поставку автомобиля для нужд администрации

Муниципальный контракт

На поставку автомобиля для нужд администрации

МО «Няндомский муниципальный район»

ИКЗ 173291800308729180100100250212910244

Регистрационный №0124300020517000032

г.Няндома «24» апреля 2017 года

Администрация муниципального образования «Няндомский муниципальный район», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. главы муниципального образования «Няндомский муниципальный район» Кононова Александра Владимировича, действующего на основании распоряжения №182р от 12.04.17, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «ЮК-Автосалон, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Красильникова Юрия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от «11» апреля 2017 г. №0124300020517000032 заключили настоящий муниципальный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

Предмет Контракта, срок, место и условия поставки

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке автомобиля для нужд администрации МО «Няндомский муниципальный район» (далее – Товар) в соответствии с Приложением № 1 «Спецификация» к настоящему Контракту (далее – Приложение № 1 к контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Поставка Товара, указанного в п.1.1. настоящего Контракта, осуществляется в течение 20 рабочих дней с даты заключения Контракта.

1.3. Место поставки товара: здание администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» по адресу: Архангельская область, г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 13

1.4. Поставщик должен организовать поставку в соответствии с требованиями Заказчика к качеству и сроку поставки.

1.5. Датой поставки Товара считается дата подписания Акта сдачи – приемки Товара Заказчиком.

1.6. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта Товар принадлежит ему на праве собственности, никому не продан, не заложен, в споре, под арестом и запретом не состоит и свободен от любых прав третьих лиц.

Качество Товара

2.1. Поставщик передает товар пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Качество товара должно соответствовать требованиям технических регламентов, установленным в Российской Федерации государственным стандартам и подтверждается изготовителем товара в порядке, определенном Российским законодательством.

2.2. Товар должен быть новым, технически исправным, без внутренних и внешних повреждений, без дефектов (деформаций, дефектов лакокрасочного покрытия, повреждений механической (ходовой, тяговой) части), не подвергавшимся ремонту, прошедшим таможенное оформление (при необходимости), не обремененным правами третьих лиц, прошедший предпродажную подготовку, его маркировка должна соответствовать действующей нормативно-технической документации, соответствующим техническим стандартам производителя, готовым к эксплуатации и регистрации.

2.3. Товар должен быть не бывшим в эксплуатации, не использоваться ранее в качестве тестового или подменного. Год выпуска товара – не ранее июня 2016 г.

2.4. Все детали и материалы, применяемые при изготовлении товара, должны соответствовать ГОСТ, в соответствии с которыми они изготовлены.

2.5. В случае существенного нарушения поставщиком требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков), поставщик без промедления производит замену некачественного товара товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой товара, несет поставщик.

Не допускается включение составных частей бывших в употреблении или восстановленных.

2.6. При поставке Поставщик представляет Заказчику документы, подтверждающие качество Товара: копии «Одобрение Типа Транспортного Средства (ОТТС)», выданное уполномоченным Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии органом, сертификаты соответствия или иные документы, подтверждающие качество товара, паспорта и сертификаты на установленное оборудование. Срок действия данных сертификатов соответствия или «Одобрения Типа Транспортного Средства» не должен заканчиваться раньше срока поставки товара.

2.7. Поставщик гарантирует исправную работу транспортного средства в соответствии с гарантиями завода-изготовителя: не менее 100 тыс. км пробега, либо 3 года эксплуатации, что наступит раньше, при условии точного соблюдения Заказчиком всех правил технической эксплуатации транспортного средства, указанных в руководстве по эксплуатации.

2.8. Срок обязательств Поставщика по гарантийному обслуживанию исчисляется с момента передачи товара Заказчику, а именно: с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки товара и действует в течение срока, указанного в Контракте, но не менее срока, указанного в документации завода-изготовителя (сервисной книжке).

2.9. Гарантийные обязательства, в том числе условия их действия, должны быть указаны в сервисной книжке и инструкции по эксплуатации, передаваемым заказчику вместе с автотранспортным средством.

2.10. Гарантийные обязательства прекращаются в случае любого ремонта, установки дополнительного оборудования, регулировки и иного вмешательства в товар, осуществленного лицами не авторизированного технического центра или станции технического обслуживания.

2.11. Гарантийный срок на товар, обязательные комплектующие запасные части, расходные материалы и иные комплектующие, продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

2.12. Во время гарантийного периода все обнаруженные неисправности должны устраняться Поставщиком или его представителем в течение 2 (двух) недель после получения извещения о неисправности путем ремонта или замены неисправного оборудования или его частей.

2.13. Проведение регламентных работ в рамках технического обслуживания в гарантийный период и при необходимости гарантийного ремонта должно проводиться в сервисном центре Поставщика.

2.14. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт и устранение недостатков Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

2.15. В случае существенного нарушения поставщиком требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо

проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков), Поставщик в течение 10 (Десяти) дней с даты получения претензии Заказчика производит замену некачественного товара товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой товара, несет поставщик.

2.16. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по настоящему Контракту, несет Поставщик.

Цена Контракта

3.1. Оплата стоимости поставленного по настоящему Контракту, Товара производится в рублях.

3.2. Цена Товара, указанного в пункте 1.1 настоящего Контракта, определена протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0124300020517000032 от «11» апреля 2017 г.

3.3 Цена настоящего Контракта, составляет 1042400 (Один миллион сорок две тысячи четыреста) рублей 00 коп. в соответствии с ценой, определенной вышеуказанным протоколом.

3.4. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы, связанные с доставкой и выгрузкой Товара в адрес Заказчика, а так же иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

3.5. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий исполнения Контракта.

3.7. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в Контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

Права и обязанности Сторон

5.1.Поставщик имеет право:

- требовать подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Товара по настоящему Контракту;

- требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с п.4.1. Контракта;

- привлекать к исполнению Контракта третьих лиц (транспортные компании, экспедитора и др.). При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами;

- запрашивать в письменной форме у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств;

- досрочно исполнить обязательства по поставке Товара по согласованию с Заказчиком;

- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставщик обязан:

- произвести поставку Товара на условиях настоящего Контракта;

- при поставке передать Заказчику Товар и относящиеся к нему документы: копии документов, удостоверяющих качество Товара (сертификаты соответствия, декларации о соответствии и т.п.); счет-фактуру, товарно-транспортную (товарную) накладную на поставленный Товар и др.;

- обеспечить соответствие поставки Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку, и требованиям по номенклатуре, ценам, объемам и качеству, на условиях, предусмотренных в Контракте;

- отгрузить Товар в надлежащей упаковке таким образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки;

- обеспечить соответствие маркировки Товара требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, таким образом, чтобы она обеспечивала возможность количественного учета поставленного Товара;

- своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Контрактом;

- незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту;

- предоставить по требованию Заказчика в согласованные сроки в письменном виде отчет о ходе выполнения настоящего Контракта с последующим направлением оригинала в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты отправления информации посредством факсимильной связи;

- в случае нарушения сроков поставки Товара дать письменный ответ Заказчику на уведомление не позднее 10 календарных дней;

- надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

5.3. Заказчик имеет право:

- контролировать ход выполнения Поставщиком поставок по Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

- при обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения;

- в любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения настоящего Контракта;

- не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо поставленного Товара в случае выявления несоответствия этих результатов либо этого Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого Товара и устранено Поставщиком;

- требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта;

- осуществлять контроль за сроком поставки Товара;

- в случае нарушения срока поставки Поставщиком, уведомить его посредством факсимильной, электронной связи и заказным письмом с уведомлением;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, уведомив об этом Поставщика, в соответствии с гражданским законодательством РФ в случае:

  • нарушения сроков поставки Товара Поставщиком, более чем на 10 календарных дней;
  • в случае поставки некачественного товара, исключение составляет, если Поставщик немедленно заменит некачественный Товар, Товаром отвечающим требованиям Контракта;

- в случае досрочного выполнения Поставщиком обязательств Заказчик по взаимному согласованию может принять и оплатить Товар досрочно в порядке, установленном настоящим Контрактом;

- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Заказчик обязан:

- передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию;

- обеспечить приемку Товара, провести экспертизу Товара;

- подписать товарно-транспортную (товарную) накладную на поставленный Товар, Акт сдачи-приемки Товара, экспертное заключение непосредственно после его приемки;

- принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта;

- надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

Упаковка и маркировка

6.1. Поставляемый Товар должен отгружаться надлежащим образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки.

6.2. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и обеспечивать возможность количественного учета поставленного Товара.

6.3. Условия хранения Товара и условия доставки должны полностью соответствовать действующим нормативам и законодательным актам в отношении Товара данного вида и установленному температурному режиму.

Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063 (далее – Правила), в виде фиксированной суммы в размере 26060 (Двадцать шесть тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек в зависимости от цены Контракта:

-2,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта не превышает 3 (трех) млн. руб.;

- 2 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 3 (трех) млн. рублей до 50 (пятидесяти) млн. рублей;;

- 1,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 50 (пятидесяти) млн. рублей до 100 (ста) млн. рублей;

- 0,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта превышает 100 (сто) млн. рублей;

8.3. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в соответствии с Правилами, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,
где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ х ДП,

где:

СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
на поставку автомобиля для нужд администрации - student2.ru ,
где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами в виде фиксированной суммы в размере 104240 (Сто четыре тысячи двести сорок) рублей 00 копеек в зависимости от цены Контракта:

-10 процентов Цены Контракта в случае, если Цена Контракта не превышает 3 (трех) млн. руб.;

- 5 процентов Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 3 (трех) млн. рублей до 50 (пятидесяти) млн. рублей;

- 1 процент Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 50 (пятидесяти) млн. рублей до 100 (ста) млн. рублей;

- 0,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта превышает 100 (сто) млн. рублей;

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.

8.7. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе при осуществлении оплаты по настоящему Контракту произвести удержание суммы штрафа и/или пени. В этом случае Заказчик направляет Поставщику соответствующее уведомление с указанием суммы штрафа и/или пени, подлежащей удержанию из цены Контракта при осуществлении оплаты по настоящему Контракту.

Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.

9.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Архангельской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 рабочих дней с даты ее получения.

Переход права собственности

11.1. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки Товара.

11.2. В случае поставки Товара, не отвечающего требованиям Контракта (некачественный, брак, некомплектность, пересортица и пр.) Товар является собственностью Поставщика и является не принятым. За сохранность и риск случайной гибели Товара несет Поставщик.

Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до его расторжения.

12.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

Приложения к Контракту

15.1. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них.

15.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в пункте 16 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

15.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения:

Спецификация (Приложение № 1);

Акт сдачи-приемки Товара (приложение № 2).

Спецификация

Наименование и характеристики товара, наименование страны происхождения товара Ед. изм. Кол-во Цена за ед. товара, руб. Сумма, руб.
Автомобиль Hyundai Creta, 2017 г.в. Российская Федерация шт. 1042400,00 1042400,00
Цвет черный
Объем багажника 402 л
Тип привода 2 WD
Двигатель:  
Тип топлива бензиновый
Рабочий объем, см3
Максимальная мощность, л/с (об/мин)
Максимальный крутящий момент, Н*м (об/мин) 150.7
Трансмиссия  
Тип трансмиссии автоматическая
Тип привода 2WD
Количество передач
Кузов  
Количество дверей/мест 5/5
Габариты  
Длина, мм
Ширина, мм 1780
Высота, мм 1630
Колесная база, мм
Дорожный просвет, мм
Подвеска передняя Независимая, стойки McPherson c пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости    
Подвеска задняя Полузависимая, пружинная, с амортизаторами
Динамические характеристики
Время разгона до 100 км/час 12,1 сек.
Максимальная скорость 169 км/ч
Расход топлива  
Объем топливного бака 55 л
Расход топлива (городской/загородный/смешанный; л/100 км) (в стандартных условиях с применением специального измерительного оборудования) 9,2/5,9/7,1
Комплектация автомобиля:  
Электроусилитель рулевого управления наличие
Стальные диски 16* с шинами 205/65 R16 наличие
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира наличие
Регулировка передних ремней безопасности по высоте наличие
Преднатяжители передних ремней безопасности наличие
ABS+EBD(система распределения тормозных усилий) наличие
ESC(система стабилизации) с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы наличие
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении наличие
Система мониторинга давления в шинах наличие
Устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс наличие
Дневные ходовые огни наличие
Ручки дверей в цвет кузова наличие
Полноразмерное запасное колесо на стальном диске наличие
Брызговики наличие
Дисковые тормоза спереди и сзади наличие
Регулировка сиденья водителя по высоте наличие
Регулировка руля по высоте наличие
Передний подлокотник с боксом наличие
Маршрутный компьютер наличие
Аудиосистема (Радио,4 динамика) наличие
Разъемы USB и AUX наличие
Bluetooth наличие
Управление магнитолой на руле наличие
Две 12v розетки на центральной консоли наличие
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) наличие
Электростеклоподъемники передних и задних дверей наличие
Кондиционер наличие
Внешние зеркала заднего вида в цвет кузова наличие
Комплект зимней резины наличие
Электропривод и обогрев внешних зеркал заднего вида наличие
Подогрев передних сидений с тремя режимами наличие
Пульт управления центральным замком в ключе наличие
Крючки для фиксации груза в багажнике наличие
Ковры салона и багажника наличие
Дополнительный органайзер под полом багажника наличие
Полка багажника наличие
Обивка сидений тканью наличие
4 подголовника наличие
Зеркала в противосолнечных козырьках наличие
Футляр для очков в потолочной консоли наличие
Пластиковые накладки на порогах дверей наличие
Антенна на крыше (плавник) наличие
Антикоррозийная обработка наличие
Защита двигателя наличие
Центральный замок с дистанционным управлением наличие
  ИТОГО шт.   1042400,00
Заказчик: Администрация муниципального образования «Няндомский муниципальный район»     И.о. главы муниципального образования «Няндомский муниципальный район»   _____________________/А.В.Кононов/ м. п. Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «ЮК-Автосалон»     Директор     ___________________/Ю. А. Красильников/ м. п.  

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№0124300020517000032

от «24» апреля 2017 года

Акт сдачи-приемки Товара

г. Няндома «___» апреля 2017 г.

Администрация муниципального образования «Няндомский муниципальный район», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и.о.главы муниципального образования «Няндомский муниципальный район» Кононова Александра Владимировича, действующего на основании распоряжения №182р от 12.04.17, с одной стороны,

и ООО «ЮК-Автосалон», именуемое в дальнейшем Поставщик,

(наименование организации)

в лице директора Красильникова Юрия Александровича_,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,

(Устава, Положения, Доверенности)

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Муниципальным контрактом № 0124300020517000032 от __ апреля 2017 г. Поставщик выполнил обязательства по поставке Товара, а именно:

транспортное средство:

Идентификационный номер (VIN): Z94G2811BHR036606

Марка, модель ТС: HYUNDAI CRETA

Наименование (тип ТС): ЛЕГКОВОЙ

Категория: В

Модель, № двигателя:G4FGHW404093

№ кузова:Z94G2811BHR036606

Год изготовления: 2017

Цвет: ЧЕРНЫЙ

Паспорт ТС: серия 78ОР № 798757 ,выданного «04» апреля 2017 г

2. Фактическое качество Товара соответствует (не соответствует) требованиям Контракта: ____________________________________________________________________

3. Вышеуказанные поставки согласно Муниципальному контракту должны быть выполнены "____" __________ 2017 г., фактически выполнены ____ ___________ 2017 г.

4. Недостатки Товара выявлены (не выявлены) _____________________________________________________________________________

5. Результат исполнения обязательств по Муниципальному контракту Поставщиком: _____________________________________________________________________________

После подписания настоящего Акта поставка Товара по Муниципальному контракту считается выполненной.

Сдал: Принял:

Поставщик Заказчик

__________________________ ____________________

Муниципальный контракт

на поставку автомобиля для нужд администрации

Наши рекомендации